Predpisy o interakcii oddelenia obstarávania. Predpisy pre interakciu štrukturálnych jednotiek Služby pre archívy Chanty-Mansijskej autonómnej oblasti - Ugra a zmluvného manažéra pri obstarávaní tovarov, prác, služieb pre štát
- Stiahnite si dokument (formát .doc)(188 kB)
- Stiahnite si dokument (formát.pdf)(392 kB)
Aplikácia
na objednávku Archívnej služby
Chanty-Mansijsk Autonómny okruh– Ugra
zo dňa 07.03.2019 č.28-Pr-23
nariadenia
interakcia medzi štruktúrnymi jednotkami
Archívne služby Chanty-Mansijského autonómneho okruhu - Ugra a
manažér zmluvy pri obstarávaní
tovary, práce, služby pre potreby štátu
I. Všeobecné ustanoveniaja
Tieto predpisy pre interakciu štrukturálnych jednotiek Služby pre archívy Chanty-Mansijskej autonómnej oblasti - Ugra a zmluvného manažéra pri nákupe tovaru, prác, služieb pre potreby štátu (ďalej len "Poriadky") stanovujú požiadavky na interakciu. štruktúrnych jednotiek Služby pre archívy Chanty-Mansijskej autonómnej oblasti - Ugra (ďalej len "Služba") a manažérom zmluvy pri nákupe tovarov, prác, služieb pre verejné potreby Služby (ďalej len "obstarávanie") v súlade s ust. Federálny zákon z 5. apríla 2013 č. 44-FZ „O zmluvnom systéme v oblasti obstarávania tovarov, prác, služieb na uspokojovanie potrieb štátu a obcí“ (ďalej len zákon č. 44-FZ).
Základné pojmy použité v týchto pravidlách majú rovnaký význam ako v zákone č. 44-FZ.
Tieto pravidlá sa vzťahujú na nákupy uskutočnené prostredníctvom Služby.
Nákupy sa vykonávajú v súlade s Občianskeho zákonníka Ruská federácia, rozpočtový zákonník Ruskej federácie, zákon č. 44-FZ a iné regulačné právne úkony Ruská federácia a Chanty-Mansijský autonómny okruh - Ugra a tieto predpisy.
Štrukturálne divízie Služby interagujú na základe princípov otvorenosti, transparentnosti informácií v oblasti obstarávania, odbornosti, efektívnosti obstarávania, zodpovednosti za efektívnosť uspokojovania potrieb Služby.
II. Plánovanie a zdôvodňovanie nákupov
1. Plánovanie obstarávania sa uskutočňuje na základe cieľov obstarávania stanovených s prihliadnutím na ustanovenia § 13 zákona č. 44-FZ prostredníctvom tvorby, schvaľovania a udržiavania plánov obstarávania, harmonogramov v lehotách ustanovených zákonom č. -FZ a ďalšie regulačné právne akty Ruskej federácie, Chanty-Mansijský autonómny okruh - Ugra a tieto predpisy.
2. Pri vytváraní, schvaľovaní a udržiavaní plánu obstarávania manažér zmluvy:
zostavenie plánu obstarávania na základe žiadostí podaných odborníkmi zo štrukturálnych divízií Služby iniciujúcich obstarávanie vo formulári (príloha týchto Pravidiel);
schválenie vytvoreného plánu obstarávania od vedúceho služby alebo jeho zástupcu;
zverejnenie plánu obstarávania v Unified informačný systém v oblasti obstarávania (ďalej len EIS v oblasti obstarávania) a Regionálny informačný systém v oblasti obstarávania tovarov, prác, služieb na uspokojovanie verejných potrieb Chanty-Mansijského autonómneho okruhu - Ugra (ďalej len označovaný ako GIS „Goszakaz“);
ak je to potrebné, na základe žiadosti podanej štrukturálnou jednotkou Služby, ktorá obstarávanie iniciuje, vykoná príslušné zmeny v pláne obstarávania.
3. Pri zostavovaní plánu obstarávania špecialista štrukturálnej jednotky Služby, ktorý iniciuje obstarávanie, poskytne manažérovi zákazky žiadosť vo formulári (príloha týchto Pravidiel) s priloženým odôvodnením nákupu.
4. Ak je potrebné vykonať zmeny v pláne obstarávania, špecialista štrukturálnej jednotky Služby, ktorý obstarávanie iniciuje, poskytne manažérovi zákazky žiadosť vo formulári (príloha týchto Pravidiel) s odôvodnením vykonania zmien. .
5. Manažér zmluvy pri zostavovaní, schvaľovaní a udržiavaní harmonogramu vykonáva:
zostavenie harmonogramu na základe prihlášky predloženej odborníkmi štrukturálnej jednotky Služby, ktorí iniciujú obstarávanie (príloha týchto Pravidiel);
spolu so špecialistami zo štrukturálnej jednotky Služby, ktorí iniciujú nákup, pripravujú zdôvodnenie nákupu;
koordinácia harmonogramu s výkonnými orgánmi štátnej moci Chanty-Mansijský autonómny okruh – Ugra, realizujúci jednotnú štátnu politiku v príslušnej oblasti;
schválenie vygenerovaného harmonogramu vedúcim Služby alebo jeho náhradou;
zverejnenie harmonogramu v Jednotnom informačnom systéme v oblasti obstarávania a GIS „Nariadenie vlády“;
ak je to potrebné, na základe žiadosti podanej štruktúrnou jednotkou Služby, ktorá iniciuje nákup, vykoná príslušné zmeny v harmonograme.
6. Pri zostavovaní harmonogramu poskytne špecialista štrukturálnej jednotky Služby, ktorý iniciuje obstarávanie, manažérovi zákazky žiadosť vo formulári (príloha týchto Pravidiel), s prílohou technických špecifikácií a odôvodnením úvodného (maximálneho) zmluvná cena.
7. Žiadosti o vypracovanie (zmenu) plánu obstarávania a harmonogramu podávania žiadostí sa vyhotovujú vo formulári (príloha týchto Pravidiel) a podpisujú vedúci štrukturálnej jednotky Služby, ktorá obstarávanie iniciuje.
8. Nákupy, ktoré nie sú uvedené v rozpise, nie je možné uskutočniť.
III. Organizovanie identifikácie dodávateľa
(dodávatelia, umelci) súťažným spôsobom
9. Za účelom identifikácie dodávateľov (dodávateľov, výkonných umelcov), ako aj za účelom dodržania právnych predpisov Ruskej federácie a iných regulačných právnych aktov o zmluvnom systéme v oblasti obstarávania tovarov, prác, služieb na splnenie vláda potrebuje v súlade s plánom obstarávania, harmonogramom v lehotách ustanovených zákonom č. 44-FZ a inými regulačnými právnymi aktmi Ruskej federácie a Chanty-Mansijskej autonómnej oblasti - Ugra a týmito predpismi špecialistu štrukturálna jednotka Služby, ktorá iniciuje obstarávanie samostatne, vykonáva:
koordinácia zadávacích podmienok a odôvodnenie počiatočnej (maximálnej) ceny zmluvy s výkonnými orgánmi Chanty-Mansijskej autonómnej oblasti - Ugra, ktoré vykonávajú jednotnú štátnu politiku v príslušnej oblasti, v prípadoch ustanovených regulačnými právnymi aktmi Chanty-Mansijského autonómneho okruhu - Ugra;
vypracovanie návrhu zmluvy, pokiaľ ide o názov predmetu obstarávania, termíny plnenia zmluvných podmienok, požiadavky na dodávaný tovar (práca, služby) a záručné povinnosti s prihliadnutím na štandardné zmluvné podmienky, ktoré sú zverejnené v Jednotnom informačnom systéme v oblasti obstarávania a v GIS „Nariadenie vlády“;
vypracovanie záveru o súlade alebo nesúlade žiadostí prijatých od účastníkov obstarávania s ustanoveniami súťažnej dokumentácie, ako aj hodnotenie žiadostí počas výberového konania alebo žiadosti o predloženie návrhov;
vypracovanie vysvetlení k ustanoveniam obstarávacej dokumentácie a k ustanoveniam zmluvy o predmete obstarávania, jeho objemoch, termínoch a záručných povinnostiach a poskytnutie manažérovi zmluvy najneskôr do 16:00 v deň odovzdania zmluvou. manažéra špecialistovi štrukturálnej jednotky Služby, ktorá iniciuje nákup;
podieľa sa na posudzovaní prípadov odvolania sa proti výsledkom postupov na identifikáciu dodávateľov (dodávateľov, výkonných umelcov), pokiaľ sa týkajú predmetu obstarávania;
poskytovanie informácií (dokumentov a informácií) manažérovi zmluvy ustanovených v postupe pri dohode o uzavretí zmluvy s jedným dodávateľom (zhotoviteľom, vykonávateľom), za účelom dohodnutia možnosti uzavretia zmluvy s jediným dodávateľom (zhotoviteľ, vykonávateľ) s výkonným orgánom Chanty-Mansijskej autonómnej oblasti - Ugra, oprávneným vykonávať kontrolu v oblasti obstarávania, v prípadoch ustanovených zákonom č. 44-FZ, najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa rozhodnutie uskutočniť nákup od jedného dodávateľa (dodávateľ, realizátor).
Informácie (dokumenty a informácie) zasiela odborník zo štrukturálnej jednotky Služby správcovi zmluvy v písomnej forme, pričom súčasne poskytuje identickú kópiu elektronickej forme(zap email manažér zmluvy). Zodpovednosť za dodržanie lehôt poskytovania takýchto informácií, ako aj za identitu informácií poskytnutých v písomnej a elektronickej forme má odborník zo štruktúrnej zložky Služby.
10. Za účelom identifikácie dodávateľov (dodávateľov, výkonných umelcov), ako aj za účelom dodržania právnych predpisov Ruskej federácie a iných regulačných právnych aktov o zmluvnom systéme v oblasti obstarávania tovarov, prác, služieb splniť vládne potreby v súlade s plánom obstarávania, harmonogramom Manažér zákazky vykonáva:
výber spôsobu určenia dodávateľa (dodávateľ, realizátor);
objasnenie počiatočnej (maximálnej) zmluvnej ceny a jej odôvodnenia v oznámeniach o vyhlásení verejného obstarávania, výzvach na účasť na identifikácii dodávateľov (dodávateľov, výkonných umelcov) uzavretými metódami, dokumentácii k obstarávaniu;
objasnenie počiatočnej (maximálnej) ceny zmluvy, ceny uzatvorenej s jediným dodávateľom (dodávateľom, realizátorom), ako súčasť odôvodnenia nákupu;
príprava oznámení o obstarávaní, dokumentácie k obstarávaniu (okrem opisu predmetu obstarávania), návrhov zmlúv, zmien oznámení o obstarávaní, dokumentácie k obstarávaniu, výziev na účasť na identifikácii dodávateľov (dodávateľov, výkonných umelcov) uzavretým spôsobom;
organizovanie prevzatia dodaného tovaru, vykonanej práce (jej výsledkov), poskytnutej služby, ako aj jednotlivých etáp dodania tovaru, vykonania prác, poskytnutia služieb zabezpečených zmluvou, vrátane preverenia dodaný tovar, výsledky vykonaných prác, poskytnuté služby v súlade s federálnym zákonom a tiež jednotlivé etapy realizácie zmluvy, zabezpečujúce vytvorenie akceptačnej komisie;
interakcia s dodávateľom (dodávateľom, umelcom) pri zmene alebo ukončení zmluvy, ako aj pri uplatňovaní opatrení týkajúcich sa zodpovednosti a prijímaní iných opatrení v prípade porušenia zmluvných podmienok dodávateľom (zhotoviteľom, umelcom) alebo zákazníkom;
umiestnenie v Jednotnom informačnom systéme v oblasti obstarávania a GIS „Goszakaz“ oznámení o obstarávaní, dokumentácie k obstarávaniu, v prípade obstarávania samostatne;
registrácia a umiestnenie v Jednotnom informačnom systéme v oblasti obstarávania a GIS „Štátna objednávka“ protokolov na identifikáciu dodávateľov (zhotoviteľov, vykonávateľov) na základe rozhodnutí Jednotnej obstarávacej komisie pre uspokojovanie verejných potrieb Služby, ako aj protokolov o odmietnutí uzavretia zmluvy v prípade obstarávania samostatne;
overenie plnenia zmluvy z hľadiska dodržiavania banková záruka požiadavky právnych predpisov Ruskej federácie, kontrola lehoty na posúdenie prijatej bankovej záruky, registrácia odmietnutia prijatia bankovej záruky a informovanie osoby, ktorá bankovú záruku poskytla, kontrola dostupnosti informácií o poskytnutej banke ručenie v registri bankových záruk;
umiestnenie v Jednotnom informačnom systéme v oblasti obstarávania a GIS „Štátna objednávka“ objasnení ustanovení dokumentácie na základe takéhoto objasnenia poskytnutého odborníkom štrukturálneho útvaru Služby;
prijímanie, evidencia a uchovávanie dokumentov na zadávanie objednávok, ako aj uchovávanie iných dokumentov v oblasti obstarávania podľa zákona č. 44-FZ;
organizovanie uzatvárania zmlúv na základe výsledkov postupov identifikácie dodávateľa (zhotoviteľa, výkonného umelca), vrátane prípravy a predkladania návrhov zmlúv (vrátane protokolov o nesúhlase s nimi);
príprava a zápis informácie o uzatvorení/ukončení (zmene) zmluvy o verejnej správe do registra zmlúv v Jednotnom informačnom systéme v oblasti obstarávania a GIS „Nariadenie vlády“;
vypracovanie a umiestnenie správy o plnení verejnej zákazky a (alebo) o výsledkoch samostatnej etapy jej plnenia v Jednotnom informačnom systéme v oblasti obstarávania a GIS „Nariadenie vlády“;
príprava odvolania za účelom dohodnutia možnosti uzatvorenia zmluvy s jediným dodávateľom (zhotoviteľom, realizátorom) s výkonným orgánom Chanty-Mansijskej autonómnej oblasti - Ugra, oprávneným vykonávať kontrolu v oblasti obstarávania, v prípadoch ustanovené zákonom č. 44-FZ.
zostavovanie a umiestňovanie správ a iných informácií (ak je to potrebné) v Jednotnom informačnom systéme v oblasti obstarávania a GIS „Goszakaz“ ustanovených legislatívou Ruskej federácie a regulačnými právnymi aktmi Chanty-Mansijského autonómneho okruhu - Ugra;
smer k federálny orgán výkonný orgán oprávnený vykonávať kontrolu v oblasti obstarávania, informácie potrebné na zaradenie do registra bezohľadní dodávatelia, o účastníkoch obstarávania, ktorí sa vyhýbali uzatváraniu zmlúv, ako aj o dodávateľoch (zhotoviteľoch, výkonných umelcoch), s ktorými došlo k ukončeniu zmlúv rozhodnutím súdu alebo v prípade jednostranného odmietnutia plnenia zmluvy objednávateľom z dôvodu podstatného porušenia podmienky zmlúv;
vyplnenie prihlášky a poskytnutie potrebné dokumenty, vykonať postup identifikácie dodávateľa (zhotoviteľa, vykonávateľa), oprávnenému orgánu autonómnej oblasti v súlade s nariadením vlády Chanty-Mansijskej autonómnej oblasti - Ugra zo dňa 6.12.2013 č.530- p „O oprávnenom orgáne, oprávnenej inštitúcii na identifikáciu dodávateľov (dodávateľov), výkonných umelcov, aby vyhovovali potrebám Chanty-Mansijského autonómneho okruhu – Ugra“;
podieľať sa na posudzovaní prípadov odvolania sa k výsledkom identifikácie dodávateľov (dodávateľov, výkonných umelcov) a príprave podkladov pre výkon reklamačných prác;
vypracovanie návrhov zmlúv z hľadiska súladu s právnymi predpismi o obstarávaní;
vykonáva ďalšie právomoci z hľadiska identifikácie dodávateľov (dodávateľov, výkonných umelcov), ako aj za účelom dodržiavania právnych predpisov Ruskej federácie a iných regulačných právnych aktov o zmluvnom systéme v oblasti obstarávania tovarov, prác, služieb na splnenie vládne potreby.
11. Za účelom identifikácie dodávateľov (dodávateľov, výkonných umelcov), ako aj za účelom dodržania právnych predpisov Ruskej federácie a iných regulačných právnych aktov o zmluvnom systéme v oblasti obstarávania tovarov, prác, služieb na splnenie vládnych požiadaviek potrieb, špecialistu na administratívnom oddelení v oblasti účtovníctva, finančno - ekonomického zabezpečenia, zabezpečovania funkcií v oblasti obstarávania, tovaru, prác, služieb pre potreby Služby vykonáva:
kontrola bezpečnosti žiadostí a plnenia zmlúv v zmysle kontroly informácií a dokladov poskytnutých účastníkom obstarávania, v prípade zabezpečenia žiadosti a plnenia zmlúv vkladom finančných prostriedkov, poskytnutie kópií platobných príkazov o prijatí týchto finančných prostriedkov manažérovi zmluvy najneskôr 1 (jeden) pracovný deň nasledujúci po dni prijatia peňažných prostriedkov na účet Služby, ako aj kontrola dodržiavania lehôt na vrátenie peňažných prostriedkov účastníkovi obstarávania v súlade s podmienkami zmluvy. ;
berúc do úvahy rozpočtové záväzky vyplývajúce zo zmlúv;
poskytnutie manažérovi zmluvy v prípade plnenia zmluvy (vrátane vykonania ďalšej etapy zmluvy) kópie všetkých dokumentov potvrdzujúcich skutočnosť zaplatenia zmluvy ( platobný príkaz a pod.) s povinnou prílohou kópií dokladov potvrdzujúcich výskyt peňažný záväzok pri dodaní tovaru (dodací list a (alebo) úkon, faktúra a (alebo) faktúra), vykonaní diela (úkon, faktúra a (alebo) faktúra), poskytnutí služby (úkon, faktúra a (alebo) faktúra) s uvedením objem dodaného tovaru, vykonaných prác a poskytnutých služieb najneskôr do 1 (jedného) pracovného dňa po dni vyhotovenia dokladov potvrdzujúcich skutočnosť zaplatenia zmluvy, ako aj poskytnutia informácie manažérovi zmluvy o odpísaní finančných prostriedkov od účtu Služby v deň ich odpísania.
IV. Nákup od jedného
dodávateľ (dodávateľ, realizátor)
12. Za účelom identifikácie dodávateľov (dodávateľov, výkonných umelcov), ako aj za účelom dodržania právnych predpisov Ruskej federácie a iných regulačných právnych aktov o zmluvnom systéme v oblasti obstarávania tovarov, prác, služieb na splnenie vláda potrebuje, v súlade s plánom obstarávania, harmonogramom, špecialista zo štrukturálnej jednotky služby nezávisle vykonáva:
príprava technických špecifikácií (popis predmetu obstarávania). Pri popise predmetu obstarávania sa použijú metodické dokumenty (metodiky) schválené oprávneným orgánom na identifikáciu dodávateľov (zhotoviteľov, výkonných umelcov) pre potreby Chanty-Mansijského autonómneho okruhu - Ugra (ďalej len autorizovaný orgán autonómneho okruhu) zverejnené na webovom sídle autorizovanej osoby sú povinné;
príprava zdôvodnenia počiatočnej (maximálnej) zmluvnej ceny. Príprava odôvodnenia pre počiatočnú (maximálnu) zmluvnú cenu sa vykonáva v súlade s nariadením Ministerstva hospodárskeho rozvoja Ruska zo dňa 2. októbra 2013 č. 567 „O schválení metodických odporúčaní na použitie metód na stanovenie počiatočnej ( maximálna) zmluvná cena, cena zmluvy uzatvorenej s jedným dodávateľom (dodávateľ, plniaci)“ ;
v prípadoch ustanovených zákonom 44-FZ zdôvodní nemožnosť alebo nevhodnosť použitia iných spôsobov určenia dodávateľa (zhotoviteľa, výkonného umelca), ako aj zmluvnú cenu a ďalšie podstatné náležitosti zmluvy v zdokumentovanej podpísanej správe špecialistom štrukturálnej jednotky Služby, dohodnutým priamym nadriadeným a schváleným vedúcim Služby, alebo osobou, ktorá ho nahradí;
schválenie technických špecifikácií na dodávku tovaru, výkon prác, poskytovanie služieb a odôvodnenie (výpočet) prvotného maximálna cena zmluva s výkonnými orgánmi štátnej moci Autonómneho okruhu, realizujúca jednotnú štátnu politiku v príslušnej oblasti, v súlade so zoznamom jednotlivých tovarov, prác, služieb, pre ktoré technické špecifikácie a odôvodnenie počiatočnej (maximálnej) ceny zmluvy podliehajú povinnej dohode s výkonnými orgánmi štátnej moci Autonómnej oblasti, ktoré vykonávajú jednotnú štátnu politiku v príslušnej oblasti, vládne agentúry Autonómny okruh, určený nariadením vlády Chanty-Mansijského autonómneho okruhu - Ugra zo dňa 6. decembra 2013 č. 530-p „O oprávnenom orgáne, oprávnenej inštitúcii na identifikáciu dodávateľov (dodávateľov, výkonných umelcov) na uspokojenie potrieb Chanty-Mansijský autonómny okruh – Ugra“;
vypracovanie návrhu zmluvy, pokiaľ ide o názov predmetu obstarávania, podmienky plnenia zmluvných podmienok, požiadavky na dodaný tovar (práca, služby) a záručné povinnosti s prihliadnutím na štandardné zmluvné podmienky, ktoré sú zverejnené v Jednotnom informačnom systéme v oblasti obstarávania a GIS „Nariadenie vlády“
organizovanie uzatvorenia zmluvy, ako aj zasielanie originálov zmlúv dodávateľovi (zhotoviteľovi, výkonnému umelcovi);
kontrola termínov zmlúv (dodanie tovaru, poskytnutie služieb, výkon prác);
akceptovanie výsledkov plnenia zmluvy (etapy zmluvy) (prevzatie tovaru, prác, služieb) v súlade s podmienkami zmluvy;
organizovanie a vykonávanie kontroly dodaného tovaru, vykonaných prác, poskytnutých služieb, ako aj jednotlivých etáp (ak sú v zmluve stanovené), aby boli v súlade s podmienkami zmluvy. Na základe výsledkov vyšetrenia zostaví odborný názor;
spolu s manažérom zmluvy, interakcia s dodávateľom (zhotoviteľom, realizátorom) pri zmene alebo ukončení zmluvy, ako aj pri uplatňovaní opatrení zodpovednosti a iných úkonov v prípade porušenia zo strany dodávateľa (zhotoviteľa, vykonávateľa) alebo objednávateľa podmienky zmluvy;
poskytovanie informácií (dokumentov a informácií) potrebných na zaradenie do registra zmlúv správcovi zmlúv v deň ich vyhotovenia a (alebo) podpisu;
odovzdať manažérovi zmluvy kópiu alebo originál záveru na základe výsledkov preskúmania plnenia zmluvy (alebo jej jednotlivého štádia) dodaného tovaru, vykonaných prác alebo poskytnutých služieb a doklad o prevzatí týchto výsledkov deň ich prípravy a (alebo) podpisu;
13. Za účelom identifikácie dodávateľov (dodávateľov, výkonných umelcov), ako aj za účelom dodržania právnych predpisov Ruskej federácie a iných regulačných právnych aktov o zmluvnom systéme v oblasti obstarávania tovarov, prác, služieb na splnenie vládne potreby v súlade s plánom obstarávania, harmonogramom Manažér zákazky vykonáva:
príprava a umiestňovanie informácií o obstarávaní od jedného dodávateľa (dodávateľa, realizátora) Jednotného informačného systému v oblasti obstarávania a GIS „Štátna objednávka“ v prípadoch ustanovených zákonom č. 44-FZ a o. elektronická platforma zverejňovať informácie o maloobjemových nákupoch;
príprava oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania od jedného dodávateľa (dodávateľ, realizátor) a jeho odoslanie výkonnému orgánu Chanty-Mansijskej autonómnej oblasti - Ugra, oprávnenému vykonávať kontrolu v oblasti obstarávania, v prípadoch ustanovených zákonom č. 44- FZ;
kontrola zábezpeky za plnenie zmlúv z hľadiska sledovania lehoty na zváženie prijatej bankovej záruky, formalizácia odmietnutia prijatia bankovej záruky a informovanie osoby, ktorá bankovú záruku poskytla, kontrola dostupnosti informácií o poskytnutej bankovej záruke banková záruka v registri bankových záruk;
zadávanie informácií o uzatvorenej/ukončenej zmluve, o vykonaní zmien v registri zmlúv v prípadoch ustanovených zákonom 44-FZ a inými regulačnými právnymi aktmi Ruskej federácie a Chanty-Mansijskej autonómnej oblasti - Ugra v oblasti obstarávania;
príprava a umiestnenie správy o plnení štátnej zákazky a (alebo) o výsledkoch samostatnej etapy jej realizácie v Jednotnom informačnom systéme v oblasti obstarávania a GIS „Goszakaz“;
príprava materiálov na vykonávanie reklamačných prác;
generuje informácie o maloobjemových nákupoch a využíva cenové informácie od potenciálnych dodávateľov (dodávateľov, výkonných umelcov) pomocou GIS „Nariadenia vlády“.
Za účelom identifikácie dodávateľov (dodávateľov, výkonných umelcov), ako aj s cieľom dosiahnuť súlad s právnymi predpismi Ruskej federácie a inými regulačnými právnymi aktmi o zmluvnom systéme v oblasti obstarávania tovarov, prác, služieb na uspokojenie potrieb vlády, v súlade s plánom obstarávania, harmonogramom, administratívne odborné oddelenie v oblastiach účtovníctva, finančno - ekonomického zabezpečenia, zabezpečovania funkcií v oblasti obstarávania, tovaru, prác, služieb pre potreby Služby vykonáva:
platba za dodaný tovar, vykonanú prácu (jej výsledky), poskytnuté služby, ako aj jednotlivé fázy realizácie zmluvy;
kontrola plnenia zmlúv v zmysle kontroly informácií a dokladov poskytnutých účastníkom obstarávania, v prípade zabezpečenia plnenia zmlúv zložením peňažných prostriedkov, poskytnutie kópií platobných príkazov o prijatí týchto peňažných prostriedkov správcovi zmluvy najneskôr do 1 (jeden) pracovný deň po dni prijatia peňažných prostriedkov na účet Služby, ako aj kontrola dodržiavania lehôt na vrátenie peňažných prostriedkov účastníkovi obstarávania;
vrátenie zábezpeky na plnenie zmluvy v lehotách stanovených v zmluve (ak dodávateľ (zhotoviteľ, realizátor) poskytne zábezpeku vo forme peňažných prostriedkov na bankový účet objednávateľa, a to podpísaním dokladu o prevzatí tovaru (plnenie práca, poskytovanie služieb);
berúc do úvahy rozpočtové záväzky vyplývajúce zo zmlúv.
poskytnutie manažérovi zmluvy, v prípade realizácie zmluvy (vrátane realizácie ďalšej etapy zmluvy), kópie všetkých dokladov potvrdzujúcich skutočnosť zaplatenia zmluvy (platobný príkaz a pod.) s povinnou prílohou kópie dokladov potvrdzujúcich vznik peňažného záväzku pri dodaní tovaru (faktúra a (alebo) preberací list, a (alebo) faktúra), vykonaní diela, poskytnutí služby (úkon vykonanej práce (služby) a (alebo) faktúra a (alebo) faktúra) s uvedením množstva dodaného tovaru, vykonaných prác a poskytnutých služieb najneskôr do 1 (jedného) pracovného dňa po dni vyhotovenia dokladov potvrdzujúcich skutočnosť zaplatenia zmluvy, ako aj doloženia manažér zmluvy s informáciou o odpísaní finančných prostriedkov z účtu Služby v deň ich odpísania.
V. Zodpovednosť
14. Osoby, ktoré sa zúčastňujú procesu obstarávania s cieľom uspokojiť potreby Služby, nesú zodpovednosť v súlade s platnou legislatívou Ruskej federácie s prihliadnutím na vymedzenie právomocí ustanovených v týchto pravidlách.
VI. Záverečná veta
15. Vo všetkých ostatných ohľadoch, ktoré nie sú špecifikované v týchto pravidlách, sa osoby zúčastňujúce sa procesu obstarávania na uspokojenie potrieb Služby riadia platnou legislatívou Ruskej federácie, Chanty-Mansijského autonómneho okruhu - Ugra a inými regulačnými právnymi aktmi v oblasť obstarávania tovarov, prác, služieb na uspokojenie potrieb vlády.
"SCHVÁLENÉ"
Riaditeľ ISMAN
"___"_________ 2014
nariadenia
interakciu medzi zmluvnou službou
so štrukturálnymi členeniami
1. Všeobecné ustanovenia
1. Tieto pravidlá definujú mechanizmus interakcie medzi zmluvnou službou, ktorá vykonáva oprávnenie na nákup tovaru, prác a služieb pre potreby ISMAN.
2. Tieto predpisy boli vypracované v súlade s platnou legislatívou Ruskej federácie s cieľom automatizovať hlavné operácie plánovania obstarávania tovaru, prác, služieb, identifikácie dodávateľov (dodávateľov, výkonných umelcov); uzatváranie a plnenie zmlúv, monitorovanie dodržiavania právnych predpisov Ruskej federácie.
2. Pojmy a definície
V týchto predpisoch sa používajú nasledujúce pojmy, termíny a definície:
OSSP - Zodpovedný špecialista stavebnej jednotky
IZ – iniciátor nákupu
NMCP – počiatočná (maximálna) zmluvná cena;
UIS – jednotný informačný systém;
IS "ISMAN" - webová stránka ISMAN
KS – zmluvná služba;
PEO – plánovacie a ekonomické oddelenie;
OMTS - oddelenie logistiky;
EK - jednotná komisia
OKVED - Všeruský klasifikátor druhov ekonomických činností
OFAS - Úrad Federálnej protimonopolnej služby pre Moskovský región.
3. Pravidlá interakcie
Nie | Prebiehajúce udalosti | Termín Vystúpenia | Zodpovedný na popravu úlohy | Divízie presadzovania práva* | Vychádzajúce Dokumentácia |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
|
1. fáza Tvorba harmonogramu zadávania objednávok na dodávku tovaru, výkon prác, poskytovanie služieb pre potreby ISMAN (ďalej len rozpis) |
|||||
Informovanie vedúcich oddelení o príprave návrhov harmonogramov na nasledujúci rozpočtový rok z prostriedkov prijatých na rozpočtové programy a témy: a) separačné fondy (OHNM); b) programy Prezídia Ruskej akadémie vied; c) dotácie poskytované z rozpočtov rozpočtového systému Ruskej federácie; | do 25.10 aktuálny rok | šéf Ústavného súdu | KS poskytuje metodickú pomoc IZ pri určovaní a zdôvodňovaní NMCC | Interné prípisy adresované vedúcim oddelení s odôvodnením* potreby kúpy StFZ (potreba kúpy tohto konkrétneho produktu (práca, služba) s uvedením: Názov predmetu zákazky; Termín zadania objednávky; Trvanie zmluvy; Odôvodnenie potreby zapojiť expertov a expertné organizácie do fázy prijímania. |
|
Poskytovanie návrhov harmonogramov z oddelení na nasledujúci rozpočtový rok v papierovej forme a elektronicky vo formáte Excel na e-mail: pion@ism. ac. ru | Do 10 pracovných dní odo dňa prijatia oznámenia | Vedúci oddelení | Návrhy harmonogramov (vo forme prílohy č. 1) oddelení na nasledujúci rozpočtový rok s uvedením úradníkov zodpovedných za plnenie zmlúv. Harmonogram zahŕňa všetky nákupy vrátane zmlúv uzatvorených s jedným dodávateľom (zhotoviteľom, umelcom) v súlade s čl. 93 federálny zákon-44 zo dňa 01.01.2001 |
||
Vypracovanie a schválenie konsolidovaného harmonogramu na nasledujúci finančný rok a jeho zverejnenie na oficiálnej webovej stránke na internete | Do 10 pracovných dní od prijatia rozpisov | šéf Ústavného súdu | KS, PEO | Harmonogram schválený riaditeľom na nasledujúci finančný rok. Zverejnenie na oficiálnej stránke do 3 pracovných dní, najneskôr však do 31. decembra. |
|
2. fáza Tvorba balíkov dokumentov pre obstaranie tovaru, prác, služieb pre potreby ISMAN |
|||||
Poskytovanie dokumentov potrebných na registráciu a zverejnenie obstarávania (dokumenty sa poskytujú v papierovej a elektronickej forme. | Do 20. dňa mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom sa oznámenie plánuje zverejniť na oficiálnej webovej stránke | Vedúci oddelení** | Iniciátor obstarávania, KS | Interné správy adresované zástupkyni riaditeľa pre dohľad nad obstarávaním s nasledujúcimi dokumentmi pripojenými v papierovej forme a na elektronických médiách: 1. Servisná poznámka. 2. Zadanie odsúhlasené vedúcim oddelenia a schválené riaditeľom ISMAN. 3. Dohodnutý a schválený zoznam kódov tovarov, prác, služieb v súlade s OKVED; 4. Návrh zmluvy dohodnutý s právnym poradcom a vedúcim oddelenia; 5. Harmonogram dodávky tovaru, poskytovania služieb a výkonu prác dohodnutý vedúcim útvaru a schválený riaditeľom; 6. Dohodnutý a schválený splátkový kalendár s rozpisom očakávaných súm a platobných podmienok podľa mesiacov; 7. Odhadovaná dokumentácia odsúhlasená vedúcim štrukturálnej jednotky a schválená riaditeľom ISMAN; 8. V prípade stavebných a inštalačných prác je potrebné zabezpečiť: Koordinovaná a schválená projektová dokumentácia; Dohodnutý a schválený zoznam druhov prác, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť zariadení investičná výstavba(podľa nariadenia Ministerstva regionálneho rozvoja Ruskej federácie zo dňa 1. januára 2001 č. 000).** |
|
Príprava balíka dokumentov potrebných na registráciu a zverejnenie nákupov v súlade s harmonogramom | Do 5 pracovných dní po obdržaní balíka dokumentov z oddelení. | šéf Ústavného súdu | KS | 1. výber metódy na zdôvodnenie výpočtu NMCC zdôvodnenia (počiatočnej) maximálnej ceny pomocou vzorca v súlade s príkazom Ministerstva hospodárskeho rozvoja Ruska zo dňa 1. januára 2001. č. 000, dokumentácia k obstarávaniu, pozostávajúca z informácií o obstarávaní, technických špecifikácií, návrhu zmluvy, oznámenia 2. kritériá hodnotenia žiadostí a konečných návrhov (do súťaže); 3. ďalšie dokumenty (ak sú potrebné). |
|
Koordinácia balíka dokumentov s oddeleniami. | 2 pracovné dni po dokončení balíka dokumentov potrebných na spracovanie a zadanie objednávky. | šéf Ústavného súdu | KS, PEO, právny poradca | Oficiálna správa s dohodnutým balíkom dokumentov. Vydanie objednávky |
|
Schvaľovanie dokumentácie a oznámení o obstarávaní | 1 pracovný deň | riaditeľ (úradujúci riaditeľ) | KS | Žiadosť s balíkom dokumentov odsúhlasených oddeleniami a schválených riaditeľom ISMAN. |
|
Umiestňovanie nákupov v Jednotnom informačnom systéme | Do 1 pracovného dňa | šéf Ústavného súdu | |||
Proces „Vykonávanie zmien v rozvrhu“ |
|||||
Vypracovanie informácií s odôvodnením vykonania zmien v harmonograme podľa časti 13.StFZ zo dňa 01.01.2001. | Najneskôr 12 kalendárnych dní pred dňom vyvesenia oznámenia o obstarávaní na OS (v prípade obstarávania od jedného dodávateľa 12 dní pred dátumom uzavretia zmluvy | Zodpovedný špecialista konštrukčnej jednotky | IZ, KS | Oficiálne oznámenie o zrušení alebo odložení nákupu s odôvodnením. Objednávka na úpravu harmonogramu |
|
Vykonávanie zmien v rozvrhu, zaúčtovanie v UIS | Do 3 dní | šéf Ústavného súdu | KS | Harmonogram schválený riaditeľom ISMAN |
|
3. fáza Účasť na obstarávaní. Uzatváranie zmlúv a kontrola ich plnenia |
|||||
Vykonávanie zmien a spresnení v dokumentácii k obstarávaniu. | Do 1 pracovného dňa odo dňa prijatia žiadosti | šéf Ústavného súdu | Iniciátor obstarávania, KS, právny poradca | ||
Účasť na výberových konaniach a príprava záverov o opodstatnenosti predložených návrhov na súťažný spôsob identifikácie dodávateľov (zhotoviteľov, výkonných umelcov) | Termíny podľa federálneho zákona-44 z 1. januára 2001. | Predseda Jednotnej komisie | KS, jednotná provízia | Záver o podstate predložených návrhov (príprava protokolu) |
|
Po určení víťaza súťažnej metódy určenia dodávateľov (dodávateľov, výkonných umelcov) | Termíny podľa federálneho zákona-44 z 1. januára 2001. (podľa toho, ako sa určí dodávateľ) | šéf Ústavného súdu | KS, právny poradca, PEO | Výhercovi zašlite protokol a návrh zmluvy s výhercom a osobou, ktorá im ponúkla cenu, s prílohami (špecifikácia, zadávacie podmienky, harmonogram, odhad) na podpis |
|
Po podpise zmluvy víťazným dodávateľom (zhotoviteľom, realizátorom) zmluvu podpíše objednávateľ alebo oprávnená osoba (v závislosti od spôsobu obstarávania). | V deň podpisu zmluvy | šéf Ústavného súdu | KS, OMTS, IZ | Informovanie vedúcich oddelení o dodávateľovi (zhotoviteľovi, realizátorovi) s vystavením kópie uzatvorenej zmluvy na vyhotovenie |
|
Podávanie informácií OS o uzavretí zmluvy | Do 3 pracovných dní po podpise zmluvy | šéf Ústavného súdu | Informáciu o zapísaní zmluvy do registra zmlúv, pridelení jej evidenčného čísla OS a priložení naskenovanej zmluvy. |
||
Monitorovanie plnenia zmluvy | Počas trvania zmluvy | OSSP, vedúci KS, vedúci OMTS, IZ | KS, OMTS, IZ, preberací výbor, účtovníctvo | Podpísanie preberacieho listu, dodacieho listu a iných sprievodných dokumentov. Včasná platba |
|
Poskytovanie informácií o rozhodnutiach objednávateľa o vymáhaní pokút (pokút, penále) od dodávateľa (výkonného, zhotoviteľa) v súvislosti s neplnením alebo nesprávnym plnením povinností stanovených zmluvou | Vedúci oddelenia | PEO, KS | Opis adresovaný vedúcemu kontraktačnej kancelárie s kópiami príslušných dokumentov Uzavretie dodatočnej dohody, uloženie pokút, pokút, ukončenie zmluvy (v závislosti od spôsobu obstarávania) |
||
Vykonávanie zmien v registri zmlúv v UIS | Do 3 dní | šéf Ústavného súdu | Oprávnená osoba riaditeľa | Informácie o zmenách, ukončení zmluvy s naskenovanými súbormi. |
|
Poskytovanie informácií o ukončení zmluvy rozhodnutím súdu. | Do 1 pracovného dňa po prijatí príslušného rozhodnutia | právny poradca | právny poradca | Prípis adresovaný prednostovi Ústavného súdu s kópiami súdnych rozhodnutí. |
|
Vypracovanie a umiestnenie správy o uzatvorení, zmene, ukončení zmluvy alebo o výsledkoch samostatnej etapy jej plnenia v Jednotnom informačnom systéme v súlade s nariadením vlády zo dňa 1.1.2001. č. 000) | Do 1 pracovného dňa po uzavretí, zmene alebo ukončení zmluvy. | šéf Ústavného súdu | Oprávnená osoba riaditeľa | Formulár hlásenia (príloha č. 2) |
|
Podanie správy ústavnému súdu o nemožnosti použitia iných spôsobov určenia dodávateľa, odôvodnenie zmluvnej ceny a ďalších podstatných podmienok plnenia zákazky pri nákupe od jedného dodávateľa pre potreby ISMAN (čl. 93 ods. 1, doložka | 1 pracovný deň | Vedúci oddelenia | Poskytnutá správa v elektronickej forme a na papieri |
||
Príprava a zverejnenie oznámenia o uzavretí zmluvy s jediným dodávateľom na oficiálnej webovej stránke na internete | šéf CS | KS | |||
Schválenie zmluvy s jedným dodávateľom (zhotoviteľom, umelcom) na základe článku 93 spolkového zákona č. 44 z 1.1.2001. | 1 pracovný deň od prijatia | Vedúci oddelenia. | KS (právny poradca) | Zmluva dohodnutá s vedúcim CS |
|
Uzavretie zmluvy s jedným dodávateľom (zhotoviteľom, umelcom) na základe § 93 spolkového zákona č. 44 z 1.1.2001. | V súlade s harmonogramom | Vedúci oddelenia, IZ, KS (právny poradca) | OMTS, PEO, účtovníctvo KS | Podpísaná zmluva |
|
Poskytovanie informácií o zmluvách uzatvorených na základe § 93 spolkového zákona č. 44 z 01.01.2001. | V deň podpisu zmluvy | Vedúci oddelenia, OD | OMTS, PEO, účtovníctvo, | Interné poznámky adresované vedúcemu CS (s kópiami zmlúv). |
|
Odoslanie informácií o zmluvách uzavretých na základe článku 93 federálneho zákona č. 44 z 1. januára 2001 na oficiálnu webovú stránku na internete, viac ako 100 tisíc rubľov) | Do 3 pracovných dní po podpise zmluvy | šéf Ústavného súdu | KS | Zadávanie informácií o uzatvorenej zmluve do registra zmlúv. |
|
Predloženie informácií o zmluvách uzatvorených na základe časti 1, odsek 6, článok 93 federálneho zákona č. 44 z 1.1.2001 kontrolnému orgánu v oblasti obstarávania v Moskovskej oblasti | Do 1 pracovného dňa po podpise zmluvy. | šéf Ústavného súdu | KS | Oznámenie orgánu na kontrolu obstarávania |
|
Do 7 pracovných dní po uzavretí zmluvy s mestom. | šéf CS | KS | |||
Poskytovanie informácií o bezohľadných dodávateľoch (dodávatelia, výkonní umelci). | Do 3 pracovných dní po identifikácii bezohľadného dodávateľa. | šéf Ústavného súdu | KS | List Federálnej protimonopolnej službe pre Moskovský región. |
*Ak sa pri monitorovaní, audite a kontrole v oblasti obstarávania zistí, že nákup je neopodstatnený, kontrolné orgány uvedené v odseku 3 časti 1 čl. 99 zákona č. 44-FZ, musí vydať príkaz na odstránenie zisteného porušenia a vyvodiť vinníkov do administratívnej zodpovednosti (časť 6, článok 18 zákona č. 44-FZ).
Divízie zabezpečujú výkon v medziach svojich úradných právomocí;
** - v prípade poskytnutia neúplného balíka dokladov na nákup tovaru (práce, služby) budú doklady vrátené vedúcim oddelení na prepracovanie.
*** - informácie o vykonaní zmluvy s uvedením parametrov vykonávania vrátane informácií o platbe za zmluvu (platba za štádium zmluvy) - podrobnosti (druh, číslo, dátum) dokladu potvrdzujúceho vznik peňažnej sumy povinnosť pri dodaní tovaru (faktúra a (alebo) preberací list - prevod, a (alebo) faktúra), vykonaní diela, poskytnutí služby (potvrdenie o vykonaní práce (služby) a (alebo) faktúra a (alebo) faktúra) , ako aj podrobnosti (druh, číslo, dátum) dokladu potvrdzujúceho skutočnosť zaplatenia zmluvy (platobný príkaz atď.) ( Nariadenie vlády Ruskej federácie „O postupe pri príprave a zverejňovaní správy o plnení štátnej (mestskej) zmluvy a (alebo) o výsledkoch samostatnej etapy obstarávania v jednotnom informačnom systéme v oblasti obstarávania. jeho vykonanie“);
Zodpovednými osobami, ktoré vykonávajú kontrolu nad vývojom a realizáciou zmlúv, sú vedúci štrukturálnych divízií:
V prípade poskytnutia úradných poznámok s pripojenými podkladmi v rozpore s lehotami uvedenými v odsekoch 15, 18, 20, 22, 26, 28, administratívna zodpovednosť v súlade s čl. 19.7.2 Zákonníka Ruskej federácie o správnych deliktoch - federálny zákon (v znení z 1. januára 2001) neposkytnutie informácií alebo poskytnutie vedome nepravdivých údajov orgánu oprávnenému vykonávať kontrolu v oblasti obstarávania tovaru, práce, služby na uspokojenie štátnych a komunálnych potrieb - znamená uloženie správnej pokuty úradníkom vo výške 00 (pätnásť tisíc) rubľov; pre právnické osoby - vo výške 00 (sto tisíc) rubľov.
Kontrolou vykonávania týchto predpisov je poverený zástupca riaditeľa
námestník riaditelia ev
Zostavené t. 46490
Dokument z augusta 2014.
l) zverejní na základe rozhodnutia vedúceho zmluvnej služby oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania v akomkoľvek médiu alebo umiestni toto oznámenie na webové stránky na internete za predpokladu, že takéto zverejnenie alebo takéto umiestnenie sa uskutoční spolu s umiestnením ustanoveným federálnym zákonom ;
m) vypracuje a odošle písomne alebo vo forme elektronického dokumentu vysvetlenia ustanovení obstarávacej dokumentácie v súlade s platnou legislatívou Ruskej federácie a predpismi zakladajúceho subjektu Ruskej federácie spôsobom stanoveným objednávateľom. ;
o) zabezpečuje bezpečnosť obálok so žiadosťami o účasť v obstarávaní, bezpečnosť, bezúhonnosť a dôvernosť žiadostí o účasť v obstarávaní podávaných formou elektronických dokumentov a zabezpečuje posúdenie obsahu žiadostí o účasť v obstarávaní až po otvorení obálok so žiadosťami za účasť na obstarávaní alebo otvorenie prístupu k žiadostiam o účasť na obstarávaní podávaným vo forme elektronických dokumentov;
o) poskytuje možnosť všetkým účastníkom obstarávania, ktorí podali žiadosti o účasť vo verejnom obstarávaní, alebo ich zástupcom, byť prítomný pri otváraní obálok so žiadosťami o účasť vo verejnom obstarávaní a (alebo) otváraní prístupu k žiadostiam o účasť vo verejnom obstarávaní predložené vo forme elektronických dokumentov;
p) poskytuje možnosť v reálnom čase dostávať informácie o otvorení prístupu k žiadostiam o účasť v obstarávaní podávaným vo forme elektronických dokumentov;
c) zabezpečuje zvukový záznam otvárania obálok so žiadosťami o účasť v obstarávaní a (alebo) otvárania prístupu k žiadostiam o účasť v obstarávaní podávaných vo forme elektronických dokumentov;
r) zabezpečuje uchovávanie v zákonom ustanovených lehotách protokolov vyhotovených pri obstarávaní, žiadostí o účasť na obstarávaní, obstarávacej dokumentácie, zmien vykonaných obstarávacej dokumentácie, vysvetlení ustanovení obstarávacej dokumentácie a zvukových záznamov z otvorenia obstarávania. obálky so žiadosťami o účasť na obstarávaní a (alebo) otvorením prístupu k žiadostiam o účasť na obstarávaní predloženým vo forme elektronických dokumentov v súlade s platnou legislatívou Ruskej federácie a regulačnými právnymi aktmi mesta Moskva o archívnych záležitostiach v spôsobom stanoveným Zákazníkom;
s) priťahuje odborníkov, odborné organizácie v súlade s platnou legislatívou Ruskej federácie a regulačnými právnymi aktmi mesta Moskva spôsobom stanoveným zákazníkom;
t) zabezpečuje prípravu a predloženie balíka dokumentov potrebných na schválenie žiadosti na FAS Ruska Ministerstvu pre hospodársku súťaž v Moskve uzavreté metódy určenie dodávateľov (dodávateľov, výkonných umelcov) spôsobom stanoveným federálnym výkonným orgánom na reguláciu zmluvného systému v oblasti obstarávania v súlade s časťou 3 článku 84 spolkového zákona;
x) zabezpečuje zasielanie potrebných dokladov na uzatvorenie zmluvy s jedným dodávateľom (zhotoviteľom, realizátorom) na základe výsledkov neúspešných postupov pri identifikácii dodávateľa v prípadoch ustanovených spolkovým zákonom príslušným orgánom podľa § 25 ods. časť 1 článku 93 spolkového zákona;
v) spolu s príslušným oddelením objednávateľa zdôvodniť v zdokumentovanej správe nemožnosť alebo nevhodnosť použitia iných spôsobov určenia dodávateľa (zhotoviteľa, vykonávateľa), ako aj zmluvnú cenu a ďalšie podstatné náležitosti zmluvy v prípade, že nákupu od jedného dodávateľa (dodávateľa, umelca) na uzavretie zmluvy v súlade s platnou legislatívou Ruskej federácie a regulačnými právnymi aktmi mesta Moskva spôsobom stanoveným zákazníkom;
h) zabezpečuje uzatváranie zmlúv;
x) organizuje zaradenie informácií o účastníkoch obstarávania, ktorí sa vyhýbali uzatváraniu zmlúv, do registra bezohľadných dodávateľov (dodávateľov, výkonných umelcov).
4.1.3. Pri uzatváraní, zmene alebo ukončení zmluvy:
a) zabezpečuje prevzatie dodaného tovaru, vykonanej práce (jej výsledkov), poskytnutej služby, ako aj jednotlivých etáp dodávky tovaru, výkonu prác, poskytovania služieb v súlade s platnou legislatívou Ruskej federácie a regulačné právne akty mesta Moskva spôsobom stanoveným zákazníkom;
b) organizuje platbu za dodaný tovar, vykonanú prácu (jej výsledky), poskytnuté služby, ako aj jednotlivé etapy zákazky v súlade s platnou legislatívou Ruskej federácie a regulačnými právnymi aktmi mesta Moskva spôsobom ustanoveným zo strany Zákazníka;
C) komunikuje s dodávateľom (zhotoviteľom, vykonávateľom) pri zmene alebo ukončení zmluvy, uplatňuje opatrenia týkajúce sa zodpovednosti vrátane zaslania povinnosti dodávateľovi (zhotoviteľovi, vykonávateľovi) zaplatiť penále (pokuty, penále) v prípade omeškania s plnením záväzkov zo strany dodávateľ (zhotoviteľ, realizátor) 1
zmluva;
d) organizuje prehliadku dodaného tovaru, vykonaných prác, poskytovaných služieb, priťahuje odborníkov a znalecké organizácie;
e) v prípade potreby zabezpečí vytvorenie akceptačnej komisie v minimálne piatich členoch na preberanie dodaného tovaru, vykonaných prác alebo poskytnutých služieb, výsledky samostatnej etapy realizácie zmluvy;
f) vyhotoví doklad o prijatí výsledkov samostatnej etapy realizácie zmluvy, ako aj dodaného tovaru, vykonanej práce alebo poskytnutých služieb v súlade s podmienkami zmluvy v súlade s platnou legislatívou Ruskej federácie a regulačnými právne úkony mesta Moskva spôsobom stanoveným zákazníkom;
g) zverejňuje v jednotnom informačnom systéme v oblasti obstarávania alebo pred uvedením uvedeného systému do prevádzky na oficiálnej webovej stránke Ruskej federácie na internetovej informačnej a telekomunikačnej sieti, regionálnom informačnom systéme správu obsahujúcu informáciu o vykonaní zmluvy, o dodržaní priebežných a konečných lehôt na plnenie zmluvy, o nesprávnom plnení zmluvy (s uvedením spáchaných porušení) alebo o nesplnení zmluvy a o sankciách uplatňovaných v súvislosti s porušením zmluvných podmienok alebo jej neplnenia, o zmenách alebo zániku zmluvy počas jej plnenia, informácie o zmenách zmluvy alebo o ukončení zmluvy, s výnimkou informácií, ktoré sú štátnym tajomstvom;
h) organizuje zaradenie do registra bezohľadných dodávateľov (dodávateľov, výkonných umelcov) informácií o dodávateľovi (dodávateľovi, výkonnom umelcovi), s ktorým bola zmluva ukončená rozhodnutím súdu alebo z dôvodu jednostranného odmietnutia plnenia zmluvy objednávateľom;
i) zostavuje a zverejňuje v jednotnom informačnom systéme v oblasti obstarávania alebo pred uvedením uvedeného systému do prevádzky na oficiálnej webovej stránke Ruskej federácie na internetovej informačnej a telekomunikačnej sieti, regionálnom informačnom systéme, správu o objeme nákupy od malých podnikateľov a sociálne orientovaných neziskových organizácií.
4.1.4. Zmluvná služba vykonáva ďalšie právomoci stanovené federálnym zákonom, vrátane:
1) organizuje v prípade potreby konzultácie s dodávateľmi (dodávateľmi, výkonnými umelcami) a zúčastňuje sa takýchto konzultácií za účelom zistenia stavu konkurenčného prostredia na relevantných trhoch tovarov, prác, služieb, určovania najlepšie technológie a iné riešenia na uspokojenie vládnych potrieb;
2) organizuje povinné verejné prerokovanie obstarávania tovarov, prác alebo služieb, na základe ktorého výsledkov v prípade potreby pripravuje zmeny na zaradenie do plánov obstarávania, harmonogramov, obstarávacej dokumentácie alebo zabezpečuje zrušenie obstarávania;
3) podieľa sa na schvaľovaní požiadaviek na určité druhy tovarov, prác, služieb nakupovaných objednávateľom (vrátane maximálnych cien tovarov, prác, služieb) a (alebo) štandardných nákladov na poskytovanie funkcií objednávateľa a umiestňuje ich do jednotnej informačný systém v súlade s platnou legislatívou Ruskej federácie a regulačnými právnymi aktmi mesta Moskva spôsobom stanoveným predpismi o zmluvných službách zákazníka;
4) podieľa sa na posudzovaní prípadov odvolania sa proti konaniu (nečinnosti) objednávateľa, vrátane odvolania sa proti výsledkom identifikácie dodávateľov (dodávateľov, výkonných umelcov) a pripravuje podklady pre realizáciu reklamačných prác v súlade s postupom stanoveným Nariadeniami o zmluvná služba zákazníka;
5) predkladá na posúdenie odboru pre politiku hospodárskej súťaže mesta Moskva návrhy štandardných zmlúv zákazníka, štandardné zmluvné podmienky zákazníka;
6) kontroluje, či sú bankové záruky prijaté ako záruka na plnenie zmlúv v súlade s požiadavkami federálneho zákona;
7) ak Zákazník odmietne prijať bankovú záruku, informuje o tom osobu, ktorá bankovú záruku poskytla, s uvedením dôvodov, ktoré boli dôvodom odmietnutia;
8) organizuje platbu sumy peňazí na základe bankovej záruky v prípadoch ustanovených federálnym zákonom;
9) organizuje vrátenie finančných prostriedkov poskytnutých ako zábezpeka na realizáciu žiadostí alebo zábezpeka na realizáciu zmlúv.
4.2. Na implementáciu funkcií a právomocí uvedených v odseku 4.1 týchto nariadení sa od zamestnancov zmluvných služieb vyžaduje, aby dodržiavali povinnosti a požiadavky stanovené federálnym zákonom, vrátane:
1) neumožniť zverejnenie informácií, o ktorých sa dozvedeli počas postupov na identifikáciu dodávateľa (dodávateľa, výkonného umelca), s výnimkou prípadov výslovne stanovených právnymi predpismi Ruskej federácie;
2) nevedieť rokovania s účastníkmi obstarávania, kým nie je identifikovaný víťaz dodávateľa (zhotoviteľ, realizátor), s výnimkou prípadov výslovne stanovených právnymi predpismi Ruskej federácie;
3) v prípadoch spôsobom a s prihliadnutím na požiadavky stanovené platnými právnymi predpismi Ruskej federácie vrátane federálneho zákona zapojiť do svojej práce odborníkov a odborné organizácie.
4.3. Pri centralizácii obstarávania v súlade s článkom 26 federálneho zákona zmluvná služba vykonáva funkcie a právomoci ustanovené v odseku 4.1 týchto pravidiel a neprenáša sa na príslušný oprávnený orgán (oprávnenú inštitúciu), ktorý vykonáva právomoc identifikovať dodávateľov ( dodávatelia, výkonní umelci).
V. Zodpovednosť zmluvných pracovníkov
5.1. Za činnosť zmluvnej služby je osobne zodpovedný vedúci zmluvnej služby.
Zamestnanci zmluvných služieb sú osobne zodpovední za zadávanie údajov do jednotného informačného systému automatizovaných ponúk mesta Moskva.
5.2. Zamestnanci zmluvných služieb, ktorí sa dopustili porušenia právnych predpisov Ruskej federácie, iných regulačných právnych aktov, ako aj ustanovení predpisov o zmluvnej službe zákazníka, nesú disciplinárnu, občiansku, správnu a trestnoprávnu zodpovednosť v súlade s právnymi predpismi Ruskej federácie. .
________________________________ 1 Za povinnej účasti zamestnanca zmluvnej služby zákazníka z právneho oddelenia zákazníka.Príloha 1
k nariadeniam
o zmluvnom servise
Postup pri interakcii zmluvnej služby s ostatnými divíziami objednávateľa, obstarávacou komisiou
1. Všeobecné požiadavky
1.1. Zmluvná služba vykonáva svoju činnosť v spolupráci s ďalšími štrukturálnymi divíziami objednávateľa, a to:
Finančné oddelenie;
Právne oddelenie;
Divízie, ktoré sú funkčnými objednávateľmi obstarávania (ďalej len iniciátor obstarávania).
1.2. V spolupráci s finančným oddelením plní zmluvná služba tieto funkcie:
Plánovanie obstarávania;
Organizácia platby zmluvy.
1.3. V spolupráci s právnym oddelením plní zmluvná služba tieto funkcie:
Nárokovať si prácu na základe zmluvy;
Uzavretie a úprava zmluvy.
1.4. V interakcii s iniciátorom obstarávania vykonáva zmluvná služba tieto funkcie:
Plánovanie obstarávania;
odôvodnenie obstarávania;
odôvodnenie pôvodnej zmluvnej ceny;
Verejná diskusia o obstarávaní;
Prevzatie tovaru, prác, služieb na základe zmluvy;
Nárokovať prácu na základe zmluvy.
1.5. Zmluvná služba vykonáva všetky ostatné funkcie nezávisle, vrátane:
Organizácia práce komisií;
Zapojenie špecializovaných organizácií;
Zapojenie odborníkov na kontrolu výsledkov plnenia zmluvy;
Práca v jednotnom informačnom systéme v oblasti obstarávania alebo do uvedenia uvedeného systému do prevádzky na oficiálnej webovej stránke Ruskej federácie na internetovej informačnej a telekomunikačnej sieti, regionálnom informačnom systéme;
Preskúmanie bankových záruk (+ finančná divízia);
Zasielanie informácií do registra bezohľadných dodávateľov;
Účasť na posudzovaní sťažností regulačným orgánom.
2. Postup pre interakciu pri plánovaní
2.1. Iniciátor obstarávania do 5 dní po schválení rozpočtu na príslušný rok, najneskôr však do 10. decembra, predloží na Zmluvnú službu žiadosti vo formulári (príloha) o zaradenie obstarávania do harmonogramu obstarávania. Žiadosť musí byť vopred schválená finančným oddelením.
2.2. Spolu so žiadosťou (odsek 2.1) musí iniciátor nákupu poskytnúť odôvodnenie nákupu a odôvodnenie počiatočnej (maximálnej) zmluvnej ceny.
2.3. Do 10 dní po schválení rozpočtu na príslušný rok, najneskôr však do 15. decembra, zmluvná služba vytvorí návrh harmonogramu obstarávania a zašle ho na schválenie vedúcemu ___________________ (meno zákazníka mesta Moskva).
2.4. Harmonogram musí byť schválený do desiatich pracovných dní
MOŽNOSŤ 1
získanie objemu práv v peňažnom vyjadrení na prijatie a (alebo) plnenie záväzkov (vybraných výkonným orgánom a občianskym zákonníkom)
MOŽNOSŤ 2
schválenie plánu finančnej a hospodárskej činnosti (vyberá štátny rozpočtový orgán)
2.5. Zmluvná služba zabezpečuje zverejnenie harmonogramu obstarávania v jednotnom informačnom systéme v oblasti obstarávania alebo pred uvedením uvedeného systému do prevádzky na oficiálnej webovej stránke Ruskej federácie na internete do troch pracovných dní odo dňa schválenia.
2.6. Najneskôr 10. deň mesiaca, ktorý predchádza začiatku príslušného štvrťroka, v ktorom sa plánuje nákup, zašle iniciátor obstarávania zmluvnej službe potvrdenie o potrebe vykonania príslušného nákupu alebo informáciu o potrebe odložiť zverejnenie. postupu obstarávania alebo ho vylúčiť z harmonogramu obstarávania.
2.7. Najneskôr 20. deň mesiaca, ktorý predchádza začiatku príslušného štvrťroka, v prípade zmien potrieb produktu, zmluvná služba vykoná zmeny v harmonograme obstarávania.
3. Postup pri interakcii pri určovaní dodávateľa
3.1. 3 týždne pred plánovaným dátumom zverejnenia postupu obstarávania predloží iniciátor obstarávania zmluvnej službe:
Popis predmetu obstarávania (technické špecifikácie);
Upravené odôvodnenie počiatočnej (maximálnej) zmluvnej ceny, dohodnuté s finančným oddelením;
Návrhy kritérií hodnotenia žiadostí.
3.2. Ak si obstarávanie vyžaduje dodatočné schválenie, potrebné dokumenty vrátane tých, ktoré sú uvedené v bode 3.1, predloží iniciátor obstarávania _______ (uvedený dátum) pred plánovaným dátumom zverejnenia postupu obstarávania.
3.3. Nepredloženie dokladov uvedených v odsekoch. 3.1, 3.2, považuje zmluvná služba za žiadosť o potrebu posunutia termínu zverejnenia obstarávacieho konania (bod 2.6), na základe ktorej zmluvná služba vykoná zmeny v harmonograme obstarávania s prihliadnutím na stanovený termín v odseku 3.1.
3.4. Zmluvná služba pri generovaní obstarávacej dokumentácie koordinuje s právnym a finančným oddelením návrh obstarávacej dokumentácie v rámci ustanovenej pôsobnosti.
3.5. Odpovede na žiadosti o objasnenie dokumentácie doručenej od účastníkov obstarávania k otázkam uvedeným v bode 3.1 podáva v stanovenom časovom rámci iniciátor obstarávania a zmluvná služba ich zverejňuje v jednotnom informačnom systéme v oblasti obstarávania alebo pred uvedením zariadenia do prevádzky. špecifikovaný systém na oficiálnej webovej stránke Ruskej federácie v informačno-telekomunikačnej sieti "Internet".
4. Postup pri interakcii pri uzatváraní a vykonávaní zmluvy
4.1. Zmluvná služba v súlade so zákonnými požiadavkami a v stanovených lehotách zašle víťazovi výberu dodávateľa zodpovedajúci návrh zmluvy.
4.2. Ak víťaz určovania dodávateľa dostane protokol o nezhodách, tento protokol podlieha spoločnému posúdeniu zmluvnou službou, právnym oddelením a iniciátorom obstarávania.
4.3. Ak je potrebné vykonať zmeny v uzatvorenej zmluve, zmluvná služba pripraví návrh zodpovedajúceho dodatku k zmluve, skoordinuje ho s právnym a finančným oddelením a zabezpečí jeho podpis.
4.4. Zmluvná služba spolu s iniciátorom obstarávania zabezpečuje prevzatie tovaru, prác, služieb, ako aj prehliadku dodaného tovaru, vykonaných prác a poskytnutých služieb.
4.5. Zmluvná služba v prípade potreby zabezpečí vytvorenie akceptačnej komisie zloženej z najmenej piatich osôb na prevzatie dodaného tovaru, vykonaných prác alebo poskytnutých služieb, výsledkov samostatnej etapy plnenia zmluvy spôsobom a v lehotách stanovených zmluvu a vyhotoviť akceptačný doklad.
4.6. Zmluvná služba pripraví a zašle finančnému oddeleniu príslušné dokumenty na organizáciu platby za dodaný tovar, vykonanú prácu (jej výsledky), poskytnuté služby, ako aj jednotlivé fázy realizácie zákazky v súlade s platnou legislatívou Ruskej federácie a regulačnými orgánmi. právne akty mesta Moskva.
4.7. Zmluvná služba spolu s právnym oddelením komunikuje s dodávateľom (zhotoviteľom, vykonávateľom) počas plnenia zmluvy, uplatňuje opatrenia týkajúce sa zodpovednosti vrátane zaslania povinnosti dodávateľovi (zhotoviteľovi, vykonávateľovi) zaplatiť pokuty (pokuty, penále) v v prípade omeškania s plnením záväzkov (vrátane záručných povinností) stanovených zmluvou dodávateľom (zhotoviteľom), vykonávateľom, ako aj v iných prípadoch nesplnenia alebo nesprávneho plnenia záväzkov zo strany dodávateľa (zhotoviteľa, vykonávateľa) stanovené zmluvou, podnikne ďalšie kroky v prípade porušenia zmluvných podmienok zo strany dodávateľa (zhotoviteľa, vykonávateľa).
Dodatok 2
k nariadeniam
o zmluvnom servise
Postup pri distribúcii funkcií a právomocí zmluvnej služby Zákazníka
1. Schvaľte nasledujúce zloženie a štruktúru zmluvnej služby:
1.1. Vedúci zmluvnej služby - ______ (uveďte celé meno).
1.2. Iniciátor(i) obstarávania – ___________ (uvedené celé meno).
1.3. Organizátori plánovania obstarávania a identifikácie dodávateľov (dodávateľov, výkonných umelcov) - __________ (uveďte celé meno).
1.4. Organizátori preberania tovaru, práce, služieb - ___________ (uveďte celé meno).
1.5. Zamestnanec (zamestnanci) zabezpečujúci platbu je _________ (uveďte celé meno).
1.6. Zamestnancom, ktorí vykonávajú reklamačné práce, je ________ (uveďte celé meno).
1.7. Zamestnanec (zamestnanci) podporujúci prácu obstarávacej komisie je _________ (uveďte celé meno).
1.8. Zamestnanec (pracovníci) pracujúci v informačných systémoch - ________ (uveďte celé meno).
2. Zmluvná služba vykonáva tieto funkcie a právomoci:
2.1. Skupina iniciátorov obstarávania:
2.1.1. Vypracúva a predkladá návrhy do plánu obstarávania vrátane návrhov na vykonanie príslušných zmien.
2.1.2. Zabezpečuje prípravu odôvodnenia obstarávania pri tvorbe plánu obstarávania.
2.1.3. Vypracúva a predkladá návrhy do harmonogramu vrátane návrhov na vykonanie príslušných zmien.
2.1.4. Určuje a zdôvodňuje počiatočnú (maximálnu) cenu zákazky, cenu zákazky uzatvorenej s jedným dodávateľom (zhotoviteľom, realizátorom) pri zostavovaní harmonogramu obstarávania.
2.1.5. Predstavuje návrh pri výbere spôsobu určenia dodávateľa (zhotoviteľa, vykonávateľa).
2.1.6. V rámci odôvodnenia ceny sa podieľa na objasňovaní zmluvnej ceny a jej odôvodnenia v oznámeniach o vyhlásení verejného obstarávania, výzvach na účasť na identifikácii dodávateľov (zhotoviteľov, výkonných umelcov) uzavretým spôsobom, súťažnej dokumentácii a aukčnej dokumentácii.
2.1.7. Podieľa sa na objasňovaní v rámci zdôvodnenia ceny ceny zmluvy uzatvorenej s jediným dodávateľom (zhotoviteľom, realizátorom).
2.1.8. Organizuje prípravu popisu predmetu obstarávania v dokumentácii obstarávania.
2.1.9. Podieľa sa na príprave spresnení ustanovení obstarávacej dokumentácie.
2.1.10. Robí rozhodnutia a podieľa sa na získavaní odborníkov a odborných organizácií.
2.1.11. Podieľa sa na zabezpečení koordinácie používania uzavretých metód identifikácie dodávateľov (dodávateľov, výkonných umelcov) spôsobom stanoveným federálnym výkonným orgánom pre reguláciu zmluvného systému v oblasti obstarávania v súlade s federálnym zákonom.
2.1.12. V zdokumentovanej správe odôvodňuje nemožnosť alebo nevhodnosť použitia iných spôsobov určenia dodávateľa (zhotoviteľ, realizátor), ako aj zmluvnú cenu a ďalšie podstatné náležitosti zmluvy v prípade nákupu od jedného dodávateľa (zhotoviteľ, realizátor). ) na uzavretie zmluvy.
2.1.13. Zúčastňuje sa interakcie s dodávateľom (zhotoviteľom, vykonávateľom) pri zmene alebo ukončení zmluvy, pri uplatňovaní opatrení zodpovednosti a podieľa sa na ďalších úkonoch v prípade porušenia zmluvných podmienok dodávateľom (zhotoviteľom, vykonávateľom).
2.1.14. V prípade potreby sa zúčastňuje na práci preberacej komisie pri preberaní dodaného tovaru, vykonaných prác alebo poskytnutých služieb, prípadne výsledkov samostatnej etapy realizácie zmluvy.
2.1.15. Organizuje v prípade potreby konzultácie s dodávateľmi (dodávatelia, výkonní umelci) a zúčastňuje sa takýchto konzultácií s cieľom zistiť stav konkurenčného prostredia na relevantných trhoch tovarov, prác, služieb, určiť najlepšie technológie a iné riešenia na uspokojenie potrieb vlády .
2.1.16. Podieľa sa na organizovaní povinného verejného prerokovania obstarávania tovarov, prác alebo služieb.
2.1.17. Podieľa sa na schvaľovaní požiadaviek na nakupované jednotlivé druhy tovarov, prác, služieb (vrátane maximálnych cien za tovar, práce, služby) a (alebo) štandardných nákladov na poskytovanie funkcií objednávateľa.
3. Skupina pre organizovanie plánovania obstarávania a identifikáciu dodávateľov (dodávateľov, výkonných umelcov):
3.1. Vypracúva plán obstarávania, pripravuje zmeny na zaradenie do plánu obstarávania, umiestňuje plán obstarávania a zmeny v ňom vykonané do jednotného informačného systému.
3.2. Plány obstarávania umiestňuje do jednotného informačného systému v oblasti obstarávania alebo pred uvedením určeného systému do prevádzky na oficiálnej webovej stránke Ruskej federácie na internetovej informačnej a telekomunikačnej sieti, regionálnom informačnom systéme a zverejňuje aj v akýchkoľvek tlačených publikáciách v v súlade s časťou 10 článku 17 spolkového zákona.
3.3. Vypracuje harmonogram, pripraví zmeny na zaradenie do harmonogramu, umiestni harmonogram a zmeny v ňom vykonané do jednotného informačného systému.
3.4. Organizuje schvaľovanie plánu obstarávania a harmonogramu.
3.5. Podieľa sa na výbere spôsobu určenia dodávateľa (zhotoviteľ, realizátor).
3.6. Uzavretým spôsobom pripravuje oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, dokumentáciu k obstarávaniu (okrem popisu predmetu obstarávania), návrhy zmlúv, zmeny oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, dokumentáciu k obstarávaniu, výzvy na účasť na identifikácii dodávateľov (zhotoviteľov, výkonných umelcov).
3.7. Vyhotovuje zápisnice zo zasadnutí obstarávacích komisií na základe rozhodnutí členov obstarávacej komisie.
3.8. Zabezpečuje organizačné a technické zabezpečenie činnosti obstarávacej komisie vrátane overovania:
Dodržiavanie požiadaviek stanovených v súlade s právnymi predpismi Ruskej federácie pre osoby, ktoré dodávajú tovar, vykonávajú prácu a poskytujú služby, ktoré sú predmetom obstarávania;
Spôsobilosť účastníka obstarávania uzavrieť zmluvu;
Nelikvidácia účastníka obstarávania - právnická osoba a absencia rozhodnutia rozhodcovského súdu o uznaní účastníka obstarávania za právnickú osobu resp individuálny podnikateľ platobná neschopnosť (úpadca) a začatie konkurzného konania;
nepozastavenie činnosti účastníka obstarávania spôsobom ustanoveným Kódexom Ruskej federácie o správnych deliktoch ku dňu podania žiadosti o účasť na obstarávaní;
Účastník obstarávania nemá nedoplatky na daniach, poplatkoch, dlhy na iných povinných platbách do rozpočtov rozpočtového systému Ruskej federácie;
Absencia v registri bezohľadných dodávateľov (dodávateľov, vykonávateľov) údajov o účastníkovi obstarávania - právnickej osobe vrátane údajov o zakladateľoch, členoch kolektívneho výkonného orgánu, osobe vykonávajúcej funkcie jediného výkonného orgánu účastníka obstarávania ;
Neprítomnosť účastníka obstarávania - individuálne alebo vedúci, členovia kolegiálneho výkonného orgánu alebo hlavný účtovník právnickej osoby - účastníka obstarávania majú záznam v registri trestov pre trestné činy v hospodárskej oblasti;
Vlastníctvo výhradných práv k výsledkom duševnej činnosti účastníkom obstarávania;
Súlad s dodatočnými požiadavkami stanovenými v súlade s časťou 2 článku 31 federálneho zákona.
3.9. V prípade potreby zabezpečuje zapojenie špecializovanej organizácie na zmluvnom základe na vykonávanie určitých funkcií, ktoré určí dodávateľ.
3.10. Zabezpečuje, aby inštitúcie a podniky väzenského systému a organizácie osôb so zdravotným postihnutím boli zvýhodnené vo vzťahu k zmluvnej cene, ktorú ponúkajú.
3.11. Zabezpečuje obstarávanie od malých podnikateľov, sociálne orientovaných neziskových organizácií, stanovuje požiadavku na zapojenie subdodávateľov, spolurealizátorov z radov malých podnikateľov, sociálne orientovaných neziskových organizácií do realizácie zákazky.
3.12. Miesta v jednotnom informačnom systéme v oblasti obstarávania alebo pred uvedením špecifikovaného systému do prevádzky na oficiálnej webovej stránke Ruskej federácie na informačnej a telekomunikačnej sieti „Internet“, regionálnom informačnom systéme oznámení o obstarávaní, dokumentácii k obstarávaniu a návrhy zmlúv, protokoly stanovené federálnym zákonom.
3.13. Rozhodnutím vedúceho zmluvnej služby zverejní oznámenie o obstarávaní v akomkoľvek médiu alebo toto oznámenie umiestni na webové stránky na internete za predpokladu, že takéto zverejnenie alebo umiestnenie sa uskutoční spolu s umiestnením ustanoveným federálnym zákonom.
3.14. Vypracúva a zasiela písomne alebo vo forme elektronického dokumentu spresnenia ustanovení obstarávacej dokumentácie.
3.15. Zabezpečuje bezpečnosť obálok so žiadosťami o účasť na verejnom obstarávaní, bezpečnosť, integritu a dôvernosť žiadostí o účasť na verejnom obstarávaní podávaných formou elektronických dokumentov a zabezpečuje posúdenie obsahu žiadostí o účasť na verejnom obstarávaní až po otvorení obálok so žiadosťami o účasť. pri obstarávaní alebo otváraní prístupu k tým, ktoré sa predkladajú vo forme elektronických dokumentov k žiadostiam o účasť v obstarávaní.
3.16. Poskytuje možnosť všetkým účastníkom obstarávania, ktorí podali žiadosti o účasť v obstarávaní, alebo ich zástupcom, byť prítomný pri otváraní obálok so žiadosťami o účasť v obstarávaní a (alebo) otváraní prístupu k predloženým žiadostiam o účasť v obstarávaní vo forme elektronických dokumentov.
3.17. Poskytuje možnosť prijímať v reálnom čase informácie o otvorení prístupu k žiadostiam predloženým vo forme elektronických dokumentov pre účasť na obstarávaní.
3.18. Poskytuje zvukový záznam otvárania obálok so žiadosťami o účasť v obstarávaní a (alebo) otvárania prístupu k žiadostiam o účasť v obstarávaní podávaných vo forme elektronických dokumentov.
3.19. Zabezpečuje uchovávanie v zákonom ustanovených lehotách protokolov vyhotovených pri obstarávaní, žiadostí o účasť na obstarávaní, dokumentácie k obstarávaniu, zmien vykonaných v dokumentácii k obstarávaniu, vysvetlenia ustanovení obstarávacej dokumentácie a zvukových záznamov otvárania obálok s. žiadosti o účasť na obstarávaní a (alebo) otvorenie prístupu k žiadostiam o účasť na obstarávaní podávané vo forme elektronických dokumentov.
3.20. Priťahuje odborníkov a expertné organizácie.
3.21. Zabezpečuje koordináciu používania uzavretých metód identifikácie dodávateľov (dodávateľov, výkonných umelcov) spôsobom stanoveným federálnym výkonným orgánom pre reguláciu zmluvného systému v oblasti obstarávania v súlade s federálnym zákonom.
3.22. Zabezpečuje zaslanie potrebných dokumentov na uzatvorenie zmluvy s jedným dodávateľom (zhotoviteľom, realizátorom) na základe výsledkov neúspešných postupov pri identifikácii dodávateľa v prípadoch ustanovených federálnym zákonom príslušným orgánom uvedeným v odseku 25 časti 1 čl. 93 federálneho zákona.
3.23. Zabezpečuje uzatváranie zmlúv.
3.24. Organizuje zahrnutie informácií o účastníkoch obstarávania, ktorí sa vyhýbali uzatváraniu zmlúv, do registra bezohľadných dodávateľov (dodávateľov, výkonných umelcov).
3.25. Komunikuje s dodávateľom (zhotoviteľom, vykonávateľom) pri zmene alebo ukončení zmluvy, podieľa sa na uplatňovaní opatrení zodpovednosti, vrátane zasielania výzvy dodávateľovi (zhotoviteľovi, výkonnému umelcovi) na zaplatenie pokút (pokuty, penále) v prípade omeškania plnení povinností dodávateľa (zhotoviteľa, vykonávateľa) (vrátane záručných povinností) stanovených zmluvou, ako aj v iných prípadoch nesplnenia alebo nesprávneho plnenia zmluvne stanovených povinností zo strany dodávateľa (zhotoviteľa, vykonávateľa) pri spáchaní iných úkonov v prípade porušenia zmluvných podmienok dodávateľom (zhotoviteľom, vykonávateľom).
3.26. Vyhotovuje a umiestňuje do jednotného informačného systému alebo pred uvedením uvedeného systému do prevádzky na oficiálnej webovej stránke Ruskej federácie v informačnej a telekomunikačnej sieti „Internet“ na zverejňovanie informácií o zadávaní objednávok na dodávku tovaru, výkon prác, o poskytovaní služieb, správu obsahujúcu informácie o plnení zmluvy, o dodržaní priebežných a konečných termínov plnenia zmluvy, o nesprávnom plnení zmluvy (s uvedením spáchaných porušení) alebo o nesplnení zmluvy a o sankciách uplatňovaných v súvislosti s porušením zmluvných podmienok alebo jej neplnením, o zmenách alebo zániku zmluvy pri jej plnení, informáciách o zmenách zmluvy alebo ukončení zmluvy s výnimkou informácií zakladajúcich stav tajný.
3.27. Organizuje zaradenie do registra bezohľadných dodávateľov (dodávateľov, výkonných umelcov) informácií o dodávateľovi (dodávateľovi, výkonnom umelcovi), s ktorým bola zmluva ukončená rozhodnutím súdu alebo z dôvodu jednostranného odmietnutia plnenia zmluvy objednávateľom.
3.28. Zostavuje a uverejňuje v jednotnom informačnom systéme prehľad o objeme nákupov od malých podnikateľov a sociálne orientovaných neziskových organizácií.
3.29. Organizuje v prípade potreby konzultácie s dodávateľmi (dodávatelia, výkonní umelci) a zúčastňuje sa takýchto konzultácií s cieľom zistiť stav konkurenčného prostredia na relevantných trhoch tovarov, prác, služieb, určiť najlepšie technológie a iné riešenia na uspokojenie potrieb vlády .
3.30. Organizuje povinné verejné prerokovanie obstarávania tovarov, prác alebo služieb, na základe výsledkov ktorého v prípade potreby pripravuje zmeny na zaradenie do plánov obstarávania, harmonogramov, dokumentácie obstarávania alebo zabezpečuje zrušenie obstarávania.
3.31. V prípade potreby sa podieľa na koordinácii požiadaviek na nakupované jednotlivé druhy tovarov, prác, služieb (vrátane maximálnych cien za tovar, práce, služby) a (alebo) štandardných nákladov na zabezpečenie funkcií objednávateľa a umiestňuje ich do jednotného informačného systému.
3.32. Podieľa sa na posudzovaní prípadov odvolania sa na konanie (nečinnosť) objednávateľa, vrátane odvolania sa na výsledky identifikácie dodávateľov (dodávateľov, výkonných umelcov) v kontrolných orgánoch uvedených vo federálnom zákone a podieľa sa na príprave podkladov na realizáciu reklamovať prácu. V prípade potreby sa spolu s pracovníkmi reklamačnej skupiny zúčastňuje na posudzovaní prípadov odvolania sa proti konaniu (nečinnosti) objednávateľa, vrátane odvolania sa proti výsledkom určovania dodávateľov (dodávateľov, výkonných umelcov) na súde.
3.33. Vypracúva návrhy zmlúv, vrátane štandardných zmlúv so zákazníkmi, štandardných podmienok zmlúv so zákazníkmi.
3.34. Kontroluje bankové záruky prijaté ako zábezpeku na plnenie zmlúv, či sú v súlade s požiadavkami federálneho zákona.
3.35. Ak Zákazník odmietne prijať bankovú záruku, osoba, ktorá bankovú záruku poskytla, bude o tom informovať s uvedením dôvodov, ktoré boli dôvodom odmietnutia.
3.36. Organizuje platby peňažných súm na základe bankovej záruky v prípadoch ustanovených federálnym zákonom.
4. Skupina pre organizovanie preberania tovaru, prác, služieb:
4.1. Zabezpečuje prevzatie dodaného tovaru, vykonanej práce (jej výsledkov), poskytnutej služby, ako aj jednotlivých etáp dodania tovaru, vykonania prác a poskytovania služieb.
4.2. Zúčastňuje sa interakcie s dodávateľom (zhotoviteľom, vykonávateľom) pri zmene alebo ukončení zmluvy, pri uplatňovaní opatrení zodpovednosti a podieľa sa na ďalších úkonoch v prípade porušenia zmluvných podmienok dodávateľom (zhotoviteľom, vykonávateľom).
4.3. Organizuje kontrolu dodávaného tovaru, vykonanej práce, poskytovaných služieb, prijíma rozhodnutia a podieľa sa na získavaní odborníkov a odborných organizácií.
4.4. V prípade potreby zabezpečí vytvorenie akceptačnej komisie v minimálne piatich členoch na preberanie dodaného tovaru, vykonaných prác alebo poskytnutých služieb, prípadne výsledkov samostatnej etapy realizácie zmluvy.
4.5. Vyhotovuje doklad o prevzatí výsledkov samostatnej etapy realizácie zákazky a dodaného tovaru, vykonaných prác alebo poskytnutých služieb ako celku.
4.6. Predkladá predpísaným spôsobom informácie a doklady na vypracovanie správy obsahujúcej informácie o plnení zákazky, o dodržaní priebežných a konečných termínov plnenia zákazky, o nesprávnom plnení zákazky (s uvedením spáchaných porušení), resp. o neplnení zmluvy ao sankciách, ktoré boli uplatnené v súvislosti s porušením zmluvných podmienok alebo jej neplnením, o zmenách alebo zániku zmluvy pri jej plnení, informáciách o zmenách zmluvy alebo ukončení zmluvy. zmluvy.
4.7. Podieľa sa v prípade potreby na organizovaní konzultácií s dodávateľmi (dodávateľmi, umelcami) a zúčastňuje sa takýchto konzultácií s cieľom zisťovať stav konkurenčného prostredia na relevantných trhoch tovarov, prác, služieb, určiť najlepšie technológie a iné riešenia na splnenie vládne potreby.
4.8. Podieľa sa na organizovaní povinného verejného prerokovania obstarávania tovarov, prác alebo služieb.
4.9. Podieľa sa na schvaľovaní požiadaviek na nakupované jednotlivé druhy tovarov, prác, služieb (vrátane maximálnych cien za tovar, práce, služby) a (alebo) štandardných nákladov na poskytovanie funkcií objednávateľa.
4.10. Podieľa sa na príprave podkladov pre realizáciu reklamačných prác.
5. Skupina pre presadzovanie platieb:
5.1. Podieľa sa na tvorbe plánu obstarávania, harmonogramu a jeho zmien.
5.2. Organizuje platbu za dodaný tovar, vykonanú prácu (jej výsledky), poskytnuté služby, ako aj jednotlivé etapy realizácie zmluvy.
5.3. Podieľa sa na príprave správy obsahujúcej informácie o plnení zmluvy, o dodržaní priebežných a konečných termínov na vykonanie zmluvy, o nesprávnom plnení zmluvy (s uvedením spáchaných porušení) alebo o neplnení zmluvy a o sankciách, ktoré boli uplatnené v súvislosti s porušením zmluvných podmienok alebo jej neplnením, o zmenách alebo ukončení zmluvy pri jej plnení, informáciách o zmenách zmluvy alebo ukončení zmluvy.
5.4. V prípade potreby sa podieľa na koordinácii požiadaviek na nakupované jednotlivé druhy tovarov, prác, služieb (vrátane maximálnych cien za tovary, práce, služby) a (alebo) štandardných nákladov na poskytovanie funkcií objednávateľa.
5.5. Organizuje vrátenie finančných prostriedkov poskytnutých ako zábezpeka na realizáciu žiadostí alebo zábezpeka na realizáciu zmlúv.
6. Skupina pre vykonávanie reklamačných prác:
6.1. Uplatňuje voči dodávateľovi (zhotoviteľovi, vykonávateľovi) opatrenia zodpovednosti vrátane zaslania výzvy na zaplatenie pokút (pokuty, penále) v prípade omeškania s plnením povinností dodávateľa (zhotoviteľa, vykonávateľa) (vrátane záručných povinností) stanovených v zmluvy, ako aj v iných prípadoch v prípade nesplnenia alebo nesprávneho plnenia povinností stanovených zmluvou zo strany dodávateľa (zhotoviteľa, vykonávateľa), podnikne v prípade porušenia zo strany dodávateľa (zhotoviteľa, vykonávateľa) iné opatrenia. zmluvných podmienok.
6.2. Podieľa sa na prerokúvaní prípadov odvolania sa na konanie (nečinnosť) objednávateľa, vrátane odvolania sa proti výsledkom určovania dodávateľov (dodávateľov, výkonných umelcov) na súde, pripravuje podklady a vykonáva reklamačné práce. V prípade potreby sa spolu so zamestnancami organizačnej skupiny plánovania obstarávania a identifikácie dodávateľov (dodávateľov, výkonných umelcov) zúčastňuje na posudzovaní prípadov odvolania sa na konanie (nečinnosť) objednávateľa, vrátane odvolania sa na výsledky identifikácie dodávateľov (dodávateľov, výkonných umelcov). ) v kontrolných orgánoch uvedených vo federálnom
1. Nákup sa realizuje na základe potrieb Štátnej rozpočtovej inštitúcie „---“. Potrebu zdôvodňuje zodpovedná osoba v smere (ďalej len zodpovedná osoba) (Príloha č. 2.1.) v Servisnom liste vyhotovenom podľa Prílohy č. 2.2. na základe žiadostí predtým podaných na oddelenie ekonomického plánovania na dodávku tovarov, prác a služieb.
2. Postup pri uzatváraní zmluvy na dodanie tovaru / vykonanie diela (poskytnutie služby) začína až po tom, čo zmluvná služba obdrží interné memorandum v stanovenej forme.
3. Prípis poskytujú osoby zodpovedné za obstaranie tovarov, prác a služieb pre potreby ŠR „---“ zmluvnej službe formou podľa týchto pokynov po dohode s náčelníkom lekár.
Poznámka musí obsahovať:
Názov tovaru, prác, dodaných služieb;
Obdobie, počas ktorého sa musí vykonať dodávka tovaru, prác a služieb;
Počiatočná (maximálna) cena zákazky. Cena musí presne zodpovedať cene minimálnej obchodnej ponuky, alebo v prípade dodávky zdravotníckeho materiálu nesmie byť vyššia ako priemer;
Počiatočná maximálna suma (ak je to potrebné) musí byť rozdelená na zdroje financovania: prostriedky z územného povinného fondu zdravotné poistenie(povinné zdravotné poistenie), prostriedky inštitúcie prijaté z poskytovania o platených služieb(PD), modernizácia, finančné prostriedky vyčlenené v rámci realizácie opatrení sociálnej podpory pre určité kategórie občanov (BM);
Skupina a kód OKPD, diela, služby. Uistite sa, že ste vybrali konečný kód OKPD;
kód OKVED;
dátum a funkcia zodpovednej osoby, ktorá oznámenie predložila;
S poznámkou je potrebné dodať:
Špecifikácia na papierových a elektronických nosičoch (pri dodaní) (Príloha č. 2.3.).
Technické špecifikácie na papierových a elektronických médiách (pri vykonávaní prác, poskytovaní služieb) (Príloha č. 2.4.);
Obchodné návrhy (Príloha č. 2.5.);
Kalkulácia cien na papierových a elektronických nosičoch (Príloha č. 2.6.).
Špecifikácia musí obsahovať:
Názov dodaného produktu a kód OKPD oproti každej položke, ak existuje viacero kódov OKPD;
Vlastnosti produktu (všetky veľkosti musia byť uvedené v rozsahoch a dešifrované, je zakázané uvádzať výrobcu, farby, ak je potrebné dodať tovar určitej farby, uveďte odôvodnenie);
Jednotky;
Dodacia lehota (počet dní, na žiadosť zákazníka alebo bez nej);
Zmluvná cena zahŕňa (náklady na tovar + dodanie + montáž + inštalácia, montáž, demontáž, uvedenie do prevádzky atď.);
Dostupnosť a názov licencie potrebnej na dodávku tovaru (ak je to potrebné);
Technická špecifikácia musí obsahovať:
Názov poskytovanej služby, vykonanej práce;
Zoznam poskytovaných služieb, vykonaných prác;
Ak je potrebné vymeniť náhradné diely, všetky potrebné náhradné diely sú uvedené v technických špecifikáciách s charakteristikami a v požadovanom množstve;
Trvanie poskytovania služieb, výkon prác (počet dní, na žiadosť zákazníka alebo bez neho);
Zmluvná cena zahŕňa: (náklady na služby + náhradné diely + výmena náhradných dielov + náklady na dopravu atď.);
Dostupnosť a názov licencie potrebnej na poskytovanie prác, služieb (ak je to potrebné);
Komerčná ponuka musí nevyhnutne obsahovať:
Podrobnosti o organizácii;
Odoslané číslo a dátum (ak nie je uvedené, zapíšte si obchodný návrh s číslom a dátumom doručenia uvedeným tajomníkom hlavného lekára);
Tovar, práce a služby prezentované v obchodnej ponuke musia zodpovedať špecifikáciám a technickým špecifikáciám;
Množstvo požadovaného tovaru, prác a služieb;
Cena za jednotku tovaru, objem služieb, práca pre každú položku s uvedením všetkých potrebných služieb;
Celková cena za požadované množstvo tovaru, objem služieb, práce;
Podpis (ak je to možné, pečiatka);
Požadovaný počet komerčných návrhov je minimálne 2 kusy.
Pri dodávke zdravotníckej techniky súvisiacej s nariadením vlády Ruskej federácie zo dňa 3. novembra 2011 č. 881 „O postupe pri tvorbe počiatočných maximálnych cien pre určité druhy medu. zariadení“ je potrebné vybrať aspoň 5 výrobcov. A poskytnite výrobcom žiadosti a odpovede s poznámkou.
Podmienky uvedené v obchodných ponukách (termíny dodania, poskytnutie služieb, vykonanie prác, platba a pod.) musia byť obdobné ako podmienky oznámenia, technického zadania alebo špecifikácie.
Cenová kalkulácia:
Cenová kalkulácia musí zodpovedať obchodnej ponuke.
Kalkulácia ceny za návrh musí zodpovedať sériovému číslu špecifikácie.
4. Zodpovedná osoba organizuje spolu s pracovníkom zmluvných služieb, ak je to potrebné, konzultácie s dodávateľmi (dodávatelia, výkonní umelci) a zúčastňuje sa týchto konzultácií za účelom zistenia stavu konkurenčného prostredia na relevantných trhoch tovarov, prác, konzultácií, konzultácií, konzultácií s dodávateľmi. služieb, určiť najlepšie technológie a iné riešenia pre zabezpečenie potrieb štátu a samosprávy;
5. Zodpovedná osoba určuje a odôvodňuje počiatočnú (maximálnu) cenu zmluvy vrátane cien uzatvorených s jedným dodávateľom (zhotoviteľom, realizátorom);
6. Zodpovedná osoba vypracuje a zašle oprávnenému orgánu žiadosti o identifikáciu dodávateľov (zhotoviteľov) v ustanovenej forme v súlade s harmonogramom.
7. Zodpovedná osoba uvedie počiatočnú (maximálnu) zmluvnú cenu ako súčasť odôvodnenia ceny a v rámci žiadosti uvedie odôvodnenie počiatočnej (maximálnej) zmluvnej ceny.
8. Zodpovedná osoba vylúči pripomienky oprávnenej osoby k žiadostiam o identifikáciu dodávateľov (zhotoviteľov) a v stanovenom termíne zašle príslušné informácie.
9. Vedúci zodpovedného útvaru spolu so zamestnancom zmluvnej služby zorganizuje povinné verejné prerokovanie obstarávania tovarov, prác alebo služieb, na základe výsledkov ktorého v prípade potreby pripraví zmeny na zaradenie do plánov obstarávania, plány a harmonogramy, obstarávaciu dokumentáciu alebo zabezpečí zrušenie kúpy.
10. Zamýšľané použitie tovarov a materiálov a služieb sleduje osoba zodpovedná za zadanie.
11. Zodpovedný vo fáze uzatvárania zmluvy:
11.1. Na žiadosť zamestnanca zmluvnej služby najneskôr do jedného dňa od doručenia takejto žiadosti, kontroluje súlad špecifikácie s potrebami Štátnej rozpočtovej inštitúcie „---“. Kontroluje sumy uvedené v špecifikácii.
11.2. Na požiadanie pracovníka zmluvného servisu, najneskôr do jedného dňa odo dňa doručenia takejto žiadosti, odpovie (týka sa špecializovaných/technických informácií) na otázku/žiadosť o vysvetlenie, ktorá vznikla medzi účastníkmi obstarávania.
11.3. Na žiadosť zamestnanca zmluvnej služby najneskôr do jedného dňa od doručenia takejto žiadosti, kontroluje súlad návrhov účastníkov s potrebami Štátnej rozpočtovej inštitúcie "---".
12. Špecialista zmluvného servisu zodpovedný za realizáciu zmluvy spolu s účtovným oddelením zákazníka:
Platia za dodaný tovar, vykonanú prácu (jej výsledky), poskytnuté služby, ako aj jednotlivé etapy zákazky;
Vykonávať platby peňažných súm na základe bankovej záruky v prípadoch ustanovených federálnym zákonom;
Vykonávajú kontrolu dodaného tovaru, vykonanej práce, poskytovaných služieb, získavajú odborníkov a expertné organizácie;
Vracajú finančné prostriedky poskytnuté ako zábezpeku na realizáciu žiadostí alebo zábezpeku na realizáciu zmlúv.
13. Katedra informačných technológií a telemedicíny zabezpečuje zmluvnú službu po technologickej stránke vrátane poskytovania zmluvnej služby s EDS Keys, asistuje zmluvnej službe pri práci s UIS.
14. Na kontrolu výsledkov poskytnutých dodávateľom (zhotoviteľom, realizátorom) poskytnutých zmluvou, z hľadiska ich súladu s podmienkami zmluvy, je zodpovedná osoba povinná vykonať previerku samostatne.
Príloha č. 2.1.
Zoznam osôb zodpovedných za oblasti
Príloha č. 2.2.
Dohodnite sa na limitoch a určte typ
Podanie žiadosti__________________
___________________________________
Oddelenie (oddelenie) _____________________________
SPRÁVA MESTA KLINTSOV
ROZHODNUTIE
Po schválení nariadení o postupe pri interakcii medzi oddeleniami a úradníkmi mestskej správy Klintsy
Riadi sa federálnym zákonom z 04.05.2013 N 44-FZ „O zmluvnom systéme v oblasti obstarávania tovarov, prác, služieb na uspokojenie štátnych a komunálnych potrieb“ (ďalej len federálny zákon o zmluvnom systéme ), uznesenie mestskej správy Klintsy,
vyhlasujem:
1. Schváliť Nariadenia o postupe pri interakcii zmluvných služieb so štrukturálnymi divíziami a úradníkmi mestskej správy Klintsy.
2. Oddelenie organizačno-kontrolnej, personálnej práce a styku s médiami MsÚ Klintsy do mesiaca odo dňa prijatia tohto uznesenia vykoná príslušné zmeny a doplnenia popisy práce zamestnanci mestskej správy Klintsy.
3. Zverejniť priložené predpisy na oficiálnej webovej stránke mestskej správy Klintsy na internete.
4. Zverte kontrolu nad vykonávaním tohto uznesenia prvému zástupcovi prednostu mestskej správy Klintsy Tofilyukovi A.V.
kapitola
Správa mesta Klintsovsk
S.Yu.Evteev
Aplikácia
k uzneseniu Klincovskej
mestská správa
zo dňa 16.03.2015 N 948
Aplikácia. Predpisy o postupe pri interakcii zmluvnej služby so štrukturálnymi divíziami a úradníkmi mestskej správy Klintsy
I. Všeobecné ustanovenia
1.1. Toto nariadenie o postupe pri interakcii zmluvnej služby so štrukturálnymi jednotkami a úradníkmi mestskej správy Klintsy (ďalej len „nariadenie“) bolo vypracované v súlade s federálnym zákonom zo 4. mája 2013 N 44-FZ „O zmluvný systém v oblasti obstarávania tovarov, prác, služieb na uspokojovanie štátnych a komunálnych potrieb“ (ďalej len federálny zákon o zmluvnom systéme), uznesenie Mestského úradu Klintsy zo dňa 29.01.2014 N 202 „Zo dňa vytvorenie zmluvnej služby na obstaranie tovaru, výkon prác, poskytovanie služieb pre potreby Správy mesta Klintsy“.
1.2. Nariadenia ustanovujú postup pre zmluvnú službu pri výkone jej právomocí a definujú mechanizmy interakcie so štrukturálnymi divíziami a úradníkmi, pokiaľ ide o plánovanie a implementáciu obstarávania, vykonávania, úpravy a ukončovania mestských zmlúv uzavretých vedením mesta Klintsy v súlade s čl. Federálny zákon o zmluvnom systéme.
1.3. Zmluvná služba, štrukturálne divízie a úradníci sa vzájomne ovplyvňujú na základe princípov otvorenosti, transparentnosti informácií v oblasti obstarávania, odbornosti, efektívnosti obstarávania, zodpovednosti za efektívnosť uspokojovania potrieb mestskej časti „mesto Klintsy, Brjanská oblasť“.
II. Postup interakcie medzi zmluvnou službou a štrukturálnymi divíziami mestskej správy Klintsy pri identifikácii dodávateľov (dodávateľov, výkonných umelcov)
2.1. Na určenie dodávateľa (zhotoviteľa, realizátora) predloží štrukturálny útvar mestskej správy Klintsy, ktorý iniciuje nákup, zmluvnej službe papierovú žiadosť o určenie dodávateľa (zhotoviteľa, vykonávateľa) prostredníctvom súťaže (otvorená súťaž, súťaž s obmedzenou účasťou, dvojstupňová súťaž, uzavretá súťaž, uzavretá súťaž s obmedzenou účasťou, uzavretá dvojstupňová súťaž) (ďalej len súťaž), aukcia (dražba elektronickou formou, uzavretá aukcia) (ďalej len aukcia), žiadosť o cenové ponuky, žiadosť o návrhy na kúpu tovaru (práce, služby) (ďalej len žiadosť o určenie dodávateľa), ako aj objednávka na kúpu.
2.2. Žiadosť o určenie dodávateľa sa vyhotovuje vo formulári (príloha č. 1). Žiadosť musí obsahovať všetky informácie potrebné na vypracovanie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, dokumentácie k obstarávaniu v súlade s požiadavkami zákona o zmluvnom systéme, ako aj odsúhlasený návrh zmluvy.
Žiadosť je podpísaná vedúcim štrukturálnej jednotky mestskej správy Klintsy, ktorá iniciuje kúpu, odsúhlasená zástupcom vedúceho mestskej správy Klintsy, ktorý dohliada na túto štrukturálnu jednotku mestskej správy Klintsy, a oddelením účtovníctvo Správa mesta Klintsovsk.
V prípade nákupu na zásobu softvér, elektronické počítačové vybavenie a iné kancelárske vybavenie, popis predmetu obstarávania vyžaduje súhlas s systémový administrátor Správa mesta Klintsovsk. Odporúčania a pripomienky prijaté počas schvaľovacieho procesu sú záväzné.
2.3. Pri príprave žiadosti o identifikáciu dodávateľa štrukturálna jednotka mestskej správy Klintsy, ktorá iniciuje kúpu, spresní zmluvnú cenu v rámci zdôvodnenia zmluvnej ceny (príprava odhadov, obchodných návrhov: 5 výstupných a minimálne 3 vstupné ). Popis predmetu obstarávania (technické špecifikácie) a návrh zmluvy sa pripravujú s ohľadom na požiadavky zákona o zmluvnom systéme.
2.4. Štrukturálna jednotka mestskej správy Klintsy, ktorá iniciuje nákup, je zodpovedná za identitu informácií obsiahnutých v žiadosti predloženej v papierovej a elektronickej forme.
2.5. Zmluvná služba posúdi žiadosť predloženú štrukturálnou jednotkou mestskej správy Klintsy, ktorá iniciuje obstarávanie, na určenie dodávateľa z hľadiska súladu s požiadavkami súčasnej legislatívy Ruskej federácie a najneskôr do 10 (desať) dní odo dňa prijatie žiadosti, pripraví oznámenia a dokumentáciu o obstarávaní.
Do uvedenej lehoty sa nezapočítava čas na doplnenie a/alebo opravu žiadosti štruktúrnym útvarom mestskej správy Klintsy iniciujúcim nákup pri vrátení žiadosti o určenie dodávateľa zmluvnou službou v týchto prípadoch:
- neúplné predloženie dokladov a informácií potrebných na určenie dodávateľa (zhotoviteľa, vykonávateľa);
- identifikácia nezrovnalostí medzi obsahom žiadosti o identifikáciu dodávateľa a dokumentmi k nej priloženými s požiadavkami platnej legislatívy Ruskej federácie;
- identifikácia nesúladu návrhu zmluvy so zadávacími podmienkami a/alebo podmienkami uvedenými v žiadosti o určenie dodávateľa;
- zisťovanie nezrovnalostí medzi dokumentmi predloženými na papieri a dokumentmi predloženými elektronicky.
2.6. V súlade s požiadavkami časti 14 čl. 21 federálneho zákona z 04.05.2013 N 44-FZ „O zmluvnom systéme v oblasti obstarávania tovarov, prác, služieb na uspokojovanie štátnych a komunálnych potrieb“ informácie možno zadať do harmonogramu pre každý predmet obstarávania č. najneskôr 10 dní vopred pred dátumom zverejnenia oznámenia o príslušnom nákupe v jednotnom informačnom systéme.
2.7. Zmluvná služba navyše v prípade potreby stanovuje tieto požiadavky:
- zákazy prijímania tovarov, prác, služieb, ako aj obmedzenia a podmienky prijímania tovarov, prác, služieb na účely obstarávania v súlade s čl. 14 zákona o zmluvnom systéme (ak existujú takéto zákazy, obmedzenia, podmienky);
- výhody poskytované účastníkom obstarávania v súlade s čl. 28 a 29 zákona o zmluvnom systéme (ak takéto výhody existujú);
- dodatočné požiadavky na účastníkov obstarávania stanovené v súlade s časťou 2 čl. 31 zákona o zmluvnom systéme (ak takéto požiadavky existujú);
- informácie o obmedzeniach spojených s účasťou na obstarávaní len malých podnikateľov a sociálne orientovaných neziskových organizácií v súlade s čl. 30 zákona o zmluvnom systéme (ak existujú takéto obmedzenia);
2.8. Dokumentáciu k obstarávaniu vypracovanú zmluvnou službou odsúhlasuje vedúci štrukturálnej jednotky mestskej správy Klintsy, ktorá iniciuje nákup, a schvaľuje ju zástupca vedúceho mestskej správy Klintsy, ktorý dohliada na túto štrukturálnu jednotku.
2.9. Zmluvná služba umiestňuje do jednotného informačného systému oznámenia o obstarávaní, dokumentáciu k obstarávaniu a návrhy zmlúv, protokoly ustanovené zákonom o zmluvnom systéme.
2.10. Ak je doručená žiadosť o objasnenie ustanovení obstarávacej dokumentácie v súlade s požiadavkami zákona o zmluvnom systéme, zmluvná služba vypracuje a zašle písomne alebo vo forme elektronického dokumentu objasnenie ustanovení obstarávania. dokumentáciu a umiestni ich do jednotného informačného systému s uvedením predmetu žiadosti, avšak bez uvedenia osoby, od ktorej žiadosť prišla. Ak sa prijatá žiadosť o objasnenie týka ustanovení obstarávacej dokumentácie ohľadne popisu objektu, výpočtu a zdôvodnenia počiatočnej (maximálnej) zmluvnej ceny, potom podstatu objasnenia pripravuje štrukturálny útvar mestskej správy Klintsy, ktorý iniciuje obstarávanie.
III. Postup interakcie medzi zmluvnou službou a štrukturálnymi jednotkami mestskej správy Klintsy pri nákupe od jedného dodávateľa (dodávateľ, realizátor)
3.1. Pri nákupe od jedného dodávateľa (zhotoviteľa, výkonného umelca) na základe 1. časti čl. 93 zákona o zmluvnom systéme s jedným dodávateľom (dodávateľom, vykonávateľom), štrukturálne zložky mestskej správy Klintsy, ktoré iniciujú obstarávanie, samostatne uzatvárajú zmluvy a v prípade uvedenom v odseku 4, časť 1, čl. 93 zákona o zmluvnom systéme - zmluvy alebo iné občianske zmluvy.
3.2. V prípade nákupu od jedného dodávateľa (dodávateľ, realizátor) na uzavretie zmluvy (v štádiu odsúhlasovania návrhu zmluvy) je štrukturálna jednotka mestskej správy Klintsy, ktorá iniciuje nákup, povinná zdôvodniť v zdokumentovanej správe nemožnosť alebo nevhodnosť použitia iných spôsobov určenia dodávateľa (zhotoviteľa, vykonávateľa), ako aj zmluvnej ceny a iných podstatných náležitostí zmluvy. Ustanovenia tejto časti sa nevzťahujú na prípady obstarávania od jedného dodávateľa (zhotoviteľa, vykonávateľa) podľa odsekov 1, 2, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 19-21, 24-26, 28. , 29, 33, 36, 42 časti 1 článok 93 zákona o zmluvnom systéme.
3.3. Pri nákupe od jedného dodávateľa (dodávateľa, výkonného umelca) v prípadoch uvedených v odsekoch 1-3, 6-8, 11-14, 16-19, časť 1, čl. 93 zákona o zmluvnom systéme objednávateľ vloží do jednotného informačného systému oznámenie o obstarávaní od jedného dodávateľa (zhotoviteľa, vykonávateľa) (na základe informácií poskytnutých štruktúrnym útvarom mestskej správy Klintsy, ktorý nákup iniciuje) najneskôr ako 5 dní pred dátumom uzavretia zmluvy. Oznámenie o obstarávaní od jedného dodávateľa (dodávateľa, vykonávateľa) musí obsahovať informácie uvedené v § 42 ods. 1, 2, 4 zákona o zmluvnom systéme, ako aj v ods. požiadavka zmluvnej bezpečnosti je stanovená v článku 96 zákona o zmluvnom systéme). Oznámenie obstarávania od jedného dodávateľa (zhotoviteľa, vykonávateľa) sa nevyžaduje, ak je informácia o ňom štátnym tajomstvom. Pri nákupe od jedného dodávateľa (dodávateľa, výkonného umelca) v prípadoch uvedených v odsekoch 6, 9 a 34 časti 1 čl. 93 zákona o zmluvnom systéme je objednávateľ povinný takýto nákup oznámiť kontrolnému orgánu v oblasti obstarávania najneskôr do jedného pracovného dňa odo dňa uzavretia zmluvy. Oznámenie o takomto nákupe sa zasiela, keď sa uskutočňuje na uspokojenie federálnych potrieb, potrieb zakladajúceho subjektu Ruskej federácie alebo komunálnych potrieb, federálnemu výkonnému orgánu oprávnenému vykonávať kontrolu v oblasti obstarávania, resp. kontrolný orgán v oblasti verejného obstarávania obrany štátu, výkonný orgán zakladajúceho subjektu Ruskej federácie, orgán miestnej samosprávy mestskej časti alebo orgán miestnej samosprávy mestskej časti poverený výkonom kontroly v oblasti obstarávania. Kópia zmluvy uzatvorenej podľa tohto odseku s odôvodnením jej uzavretia je pripojená k tomuto oznámeniu.
3.4. Pri nákupe od jedného dodávateľa (zhotoviteľa, výkonného umelca) v prípadoch uvedených v článku 25, časť 1, čl. 93 zákona o zmluvnom systéme zmluvná služba koordinuje možnosť uzavretia zmluvy s orgánom miestnej samosprávy mestskej časti „mesto Klintsy, Brjanská oblasť“, oprávneným vykonávať kontrolu v oblasti obstarávania.
IV. Postup interakcie medzi zmluvnou službou a štrukturálnymi jednotkami mestskej správy Klintsy pri uzatváraní, vykonávaní, zmene a ukončení zmlúv
4.1. Štrukturálne jednotky mestskej správy Klintsy, ktoré iniciujú obstarávanie, samostatne vypracujú návrh zmluvy, ktorá musí obsahovať všetky podmienky, ktorých zahrnutie je povinné v súlade s Občianskym zákonníkom Ruskej federácie a zákonom o zmluvnom systéme.
4.2. Zmluva alebo dohoda sa vyhotovuje najmenej v troch vyhotoveniach. Ak si zmluva alebo dohoda vyžaduje notárske overenie a/alebo štátnu registráciu, vyhotovujú sa v množstve potrebnom na vykonanie týchto úkonov v súlade s platnou legislatívou Ruskej federácie.
4.3. Návrhy zmlúv priložené k žiadostiam o identifikáciu dodávateľa vrátane návrhov zmlúv uzatvorených na základe 1. časti čl. 93 zákona o zmluvnom systéme (okrem odsekov 4, 15 a 28), uzavretých s jedným dodávateľom (dodávateľom, umelcom) na sumu nepresahujúcu 100 000 (stotisíc) rubľov (ďalej len zmluvy), musí byť potvrdené nasledujúcimi úradníkmi:
- vedúci štrukturálnej jednotky mestskej správy Klintsy, ktorý iniciuje uzavretie zmluvy alebo dohody;
- Vedúci oddelenia právnej služby mestskej správy Klintsy.
4.4. Všetky kópie riadne odsúhlaseného a vyhotoveného návrhu zmluvy so všetkými prílohami sú odovzdané štruktúrnej jednotke správy mesta Klintsy, ktorá iniciuje uzavretie zmluvy na podpis dodávateľom (zhotoviteľom, realizátorom) bez podpisu prednostu mesta Klintsy. administratívy.
4.5. Ak sa účastník obstarávania vyhýba uzavretiu zmluvy, zmluvná služba zabezpečí zaradenie informácií o takomto účastníkovi obstarávania do registra bezohľadných dodávateľov (dodávateľov, výkonných umelcov) spôsobom ustanoveným v ustanoveniach zákona o zmluvnom systéme.
Zmluva so všetkými prílohami je po podpise dodávateľom (dodávateľom, realizátorom) predložená na podpis prednostovi mestskej správy Klintsy, ktorý iniciuje jej uzavretie, štruktúrnej jednotke mestskej správy Klintsy.
4.6. Zmluvná služba vykonáva funkcie vedenia registra zmlúv a dohôd mestskej správy Klintsy zasielaním informácií prostredníctvom jednotného informačného systému na zaradenie do registra zmlúv (okrem tých, ktoré sú uzatvorené v súlade s bodom 4, časť 1, čl. 93 zákona o zmluvnom systéme).
Štrukturálne zložky mestskej správy Klintsy, ktoré iniciujú uzavretie zmluvy alebo dohody, musia zmluvnej službe predložiť najneskôr do 1 (jedného) pracovného dňa odo dňa uzavretia takejto zmluvy alebo dohody originál zmluvy alebo dohody na papieri, podpísaný účastníkmi zmluvného vzťahu.
Služba zmluva do jedného pracovného dňa odo dňa uzavretia zmluvy alebo dohody odošle informáciu o zmluve (jej zmene, zániku) prostredníctvom jednotného informačného systému na zaradenie do registra zmlúv.
4.7. Originály zmlúv alebo dohôd uzatvorených na papieri podliehajú povinnému uloženiu v účtovnom oddelení mestskej správy Klintsy a v štruktúrnej jednotke mestskej správy Klintsy, kópia na oddelení ekonomickej analýzy, prognózovania, obchodu a spotrebiteľského trhu mestská správa Klintsy.
4.8. V prípade, že pri uzatváraní zmluvy dodávateľ (zhotoviteľ, realizátor) predložil ako zábezpeku na plnenie zmluvy hotovosť, vrátenie takýchto prostriedkov vykonáva účtovné oddelenie správy mesta Klintsy za plnenie zmluvných záväzkov dodávateľom.
4.9. Štrukturálna jednotka mestskej správy Klintsy, ktorá iniciuje nákup, komunikuje s dodávateľom (zhotoviteľom, realizátorom) pri zmene alebo ukončení zmluvy, uplatňuje opatrenia zodpovednosti po dohode s oddelením právnych služieb mestskej správy Klintsy, vrátane odoslania dodávateľa (dodávateľa , umelca) požiadavka na zaplatenie penále (pokuty, penále) v prípade omeškania s plnením záväzkov (vrátane záručných povinností) stanovených zmluvou zo strany dodávateľa (zhotoviteľa, vykonávateľa), ako aj v iných prípadoch nesplnenia alebo nesprávnym plnením zmluvných povinností zo strany dodávateľa (zhotoviteľa, vykonávateľa), dopúšťa sa iného konania v prípade porušenia zmluvných podmienok dodávateľom (zhotoviteľom, vykonávateľom).
4.10. Štrukturálna jednotka mestskej správy Klintsy, ktorá iniciovala uzavretie zmluvy alebo dohody, bezodkladne predloží zmluvnej službe a účtovnému oddeleniu správy mesta Klintsy informácie o ukončení, zmenách a doplnkoch uzatvorenej zmluvy alebo dohody vo formulári a v rozsahu stanovenom platnou legislatívou Ruskej federácie.
4.11. Ak je to potrebné, štrukturálna jednotka mestskej správy Klintsy, ktorá iniciovala nákup, vytvorí akceptačnú komisiu, ktorá prevezme dodaný tovar, vykonanú prácu alebo poskytnuté služby, výsledky fázy realizácie zmluvy. Akceptačná komisia je vytvorená spomedzi zamestnancov štrukturálnej jednotky mestskej správy Klintsy, ktorá iniciovala nákup, a ďalších osôb v súlade so zákonom o zmluvnom systéme.
V ostatných prípadoch prevzatie dodaného tovaru, dokončenej práce alebo poskytnutej služby, ako aj samostatnú fázu dodania tovaru, vykonanie práce, poskytovanie služieb vykonáva štrukturálna jednotka mestskej správy Klintsy, ktorá iniciovala nákup. .
Štrukturálna jednotka mestskej správy Klintsy, ktorá iniciovala nákup, pripravuje dokumenty o akceptovaní výsledkov samostatnej etapy realizácie zákazky, ako aj dodaného tovaru, vykonaných prác alebo poskytnutých služieb.
4.12. Ak je potrebné vyhodnotiť výsledky zmluvy predloženej dodávateľom z hľadiska súladu s jej podmienkami, ako aj v mnohých prípadoch, keď je účasť odborníka alebo expertnej organizácie pri preberaní povinná, v súlade so zákonom o Zmluvný systém, zmluvná služba organizuje prehliadku dodaného tovaru, vykonanej práce, poskytnutej služby. Na tieto účely musí štrukturálny útvar mestskej správy Klintsy poskytnúť rozpočtové prostriedky na takýto nákup a v lehote dostatočnej na vykonanie postupu na určenie dodávateľa (zhotoviteľa, vykonávateľa) na poskytovanie odborných služieb znalecké organizácie. , podať žiadosť na zmluvnú službu.
4.13. Doklady o prevzatí výsledkov samostatnej etapy realizácie zmluvy, ako aj dodaný tovar, vykonaná práca alebo poskytnutá služba v deň prevzatia dodaného tovaru, vykonanej práce alebo poskytnutých služieb odovzdáva štrukturálna jednotka mesta Klintsy správy, ktorá iniciovala nákup účtovnému oddeleniu mestskej správy Klintsy za úhradu dodaného tovaru, vykonanej práce (jej výsledkov), poskytnutých služieb, ako aj jednotlivých etáp realizácie zmluvy.
4.14. Ak bola zmluva ukončená rozhodnutím súdu alebo z dôvodu jednostranného odmietnutia plnenia zmluvy zo strany vedenia mesta Klintsy, zmluvná služba zabezpečí zaradenie informácií o takomto dodávateľovi do registra bezohľadných dodávateľov (dodávateľov, výkonných umelcov) ( dodávateľ, realizátor) na základe poskytnutých údajov štrukturálnej jednotky mestskej správy Klintsy, ktorá iniciovala uzavretie zmluvy, pričom dôvod výpovede je uvedený v sprievodnom liste.
4.15. Pri plnení záväzkov zo zmluvy alebo dohody medzi účastníkmi zmluvných vzťahov účtovné oddelenie MČ Klintsy generuje a umiestňuje do jednotného informačného systému správu obsahujúcu informácie o plnení zmluvy, o dodržiavaní sprostredkovateľských a resp. konečné lehoty na plnenie zmluvy, o nesprávnom plnení zmluvy (s uvedením spáchaných porušení) s výnimkou informácií, ktoré sú štátnym tajomstvom. Prílohou protokolu o vykonaní zmluvy v registri sú faktúry, potvrdenia o vykonaní prác, doklady o platbe a znalecký posudok (ak je k dispozícii).
4.16. Účtovné oddelenie mestskej správy Klintsy je zodpovedné za spoľahlivosť informácií o plnení zmluvy.
4.17. Za načasovanie zmluvy zodpovedá štrukturálna jednotka mestskej správy Klintsy, ktorá iniciovala uzavretie zmluvy (dohody).
4.18. V prípade nesplnenia (nesprávneho plnenia) zmluvných povinností niektorou zo zmluvných strán, štrukturálna jednotka mestskej správy Klintsy, ktorá iniciuje uzatvorenie zmluvy, pripraví podklady na realizáciu reklamačných prác a bezodkladne o tom informuje zástupcu prednostu. mestského úradu Klintsy, dohliadajúceho na túto stavebnú jednotku, o porušení zmluvných povinností jednou zo zmluvných strán za účelom rozhodnutia o potrebe riešiť spor súdnou cestou.
V. Zodpovednosť špecialistov zo štrukturálnych oddelení mestskej správy Klintsy pri identifikácii dodávateľov (dodávateľov, výkonných umelcov)
5. Špecialisti štrukturálnych oddelení mestskej správy Klintsy, zamestnanci zmluvných služieb, ktorí sa dopustili porušenia právnych predpisov Ruskej federácie a iných regulačných právnych aktov o zmluvnom systéme v oblasti obstarávania, nesú disciplinárnu, občiansku, správnu, trestnoprávnu zodpovednosť v súlade s právne predpisy Ruskej federácie, pokiaľ ide o funkcie a právomoci, ktoré im priznávajú tieto predpisy.
Príloha č.1
zmluvná služba so štrukturálnymi
divízie Klincovskej
mestská správa
Príloha 1. Žiadosť o verejné obstarávanie
__________________________________________________________________
(názov administratívnej jednotky, ktorá iniciuje obstarávanie)
Spôsob určenia dodávateľa |
|
Predmet zmluvy |
|
Zdroj financovania (s uvedením KBK) |
|
Množstvo tovaru (práce, služby) |
|
Miesto dodania tovaru, poskytnutie prác (služieb) |
|
Dodacia lehota tovaru (výkon práce, poskytnutie služby) |
|
Počiatočná (maximálna) zmluvná cena |
|
Nákup od malých podnikateľov, obmedzenie účasti pri určovaní dodávateľa, stanovenie požiadaviek na dodávateľa, ktorý nie je malým podnikateľom alebo sociálne orientovanou neziskovou organizáciou, aby do realizácie zákazky zapojili subdodávateľov a spoludodávateľov z radov malých podnikateľov |
|
Výhody poskytované tým, ktorí sa zaoberajú výrobou tovaru, výkonom práce, poskytovaním služieb inštitúciám a podnikom trestného systému a organizáciám osôb so zdravotným postihnutím |
|
Požiadavky na záručnú dobu tovaru, prác, služieb a (alebo) rozsah poskytovania záruk za ich akosť, na povinnú montáž a nastavenie tovaru (ak je to uvedené v technickej dokumentácii k tovaru), na zaškolenie zúčastnených osôb pri používaní a údržbe tovaru (ak je to potrebné), na záručný servis produktu, na náklady na servis produktu v záručnej dobe |
|
Požiadavky na účastníkov, zoznam dokladov, ktoré musí účastník predložiť |
|
Odôvodnenie pôvodnej (maximálnej) zmluvnej ceny |
|
Možnosť zákazníka zmeniť podmienky zmluvy |
|
Forma, podmienky a postup pri platbe za tovar, prácu, služby |
|
Kritériá hodnotenia žiadostí o účasť vo verejnej súťaži, žiadosť o návrhy a význam týchto kritérií |
|
Popis predmetu obstarávania: funkčné, technické, kvalitatívne, prevádzkové vlastnosti |
Poznámky
1. Spolu so žiadosťou bude priložené aj odôvodnenie počiatočnej (maximálnej) zmluvnej ceny, vypracované v súlade s Metodické odporúčania o uplatňovaní metód na určenie počiatočnej (maximálnej) ceny zákazky, ceny zákazky uzatvorenej s jedným dodávateľom (zhotoviteľom, vykonávateľom), schválenej nariadením Ministerstva hospodárskeho rozvoja Ruskej federácie zo dňa 2. októbra, 2013 N 567, a komerčné návrhy účastníkov.
K žiadosti môžu byť priložené ďalšie dokumenty charakterizujúce predmet obstarávania.
2. Žiadosť so všetkými prílohami sa podáva v písomnej a elektronickej forme.
3. Žiadosť musí byť podpísaná zhotoviteľom, vedúcim stavebnej jednotky objednávateľa, ktorý nákup iniciuje, a odsúhlasená vedúcim účtovného oddelenia mestskej správy Klintsy.
Príloha č.2
k nariadeniam o postupe pri interakcii
zmluvná služba so štrukturálnymi
divízie Klincovskej
mestská správa
Príloha 2. Zoznam vedúcich štrukturálnych oddelení mestskej správy Klintsy, ktorí iniciovali nákup
1. Larionová T.F. - vedúci odboru bývania a komunálnych služieb, energetiky, výstavby a tarifnej a cenovej politiky;
2. Kreschenok I.V. - vedúci oddelenia bytovej politiky;
3. Moiseenko S.V. - vedúci oddelenia pre rodinné záležitosti, materstvo a ochranu detí.
4. Kuzmenková T.V. - vedúci katedry architektúry, urbanizmu a pozemkového manažmentu;
5. Charkovič V.F. - obchodný manažér, vedúci všeobecného oddelenia;
6. Sementsová E.N. - vedúci oddelenia organizačnej kontroly, personálnej práce a vzťahov s médiami;
8. Skorobogataya L.P. - asistent (poradca) vedúceho mestskej správy Klintsy pre prácu s médiami;
9. Alekseev V.G. - vedúci oddelenia archívu;
10. Starovoitová A.A. - vedúci odboru kultúry a mládeže;
11. Gaichenko A.N. - vedúci oddelenia práce;
12. Lužková I.A. - vedúci oddelenia ochrany životného prostredia;
13. Klenovy V.A. - vedúci oddelenia pre telesnej kultúry a šport;
Príloha č.3
k nariadeniam o postupe pri interakcii
zmluvná služba so štrukturálnymi
divízie Klincovskej
mestská správa
Dodatok 3
Ak chcete zdôvodniť počiatočnú (maximálnu) zmluvnú cenu _____________ (_______________) rubľov ____ kopejok, zvážte obchodné ponuky od 3 dodávateľov.
Číslo účastníka | |
N 1 () | |
N 2 (Obchodný návrh ref. N __ zo dňa __.__.20__) | |
N 3 (Obchodný návrh na zápis N ___ zo dňa __.__.20__) |
Kalkulácia:
názov | Množstvo | Obchodný návrh ref. N ___ zo dňa __.__.20__ | Obchodný návrh ref. N ___ zo dňa __.__.20__ | Komerčná ponuka na vstup. N ___ zo dňa __.__.20__ |
||||
Jednotková cena, rub. | Množstvo, trieť. | Jednotková cena, rub. | Množstvo, trieť. | Jednotková cena, rub. | Množstvo, trieť. |
|||
Text dokumentu je overený podľa:
Oficiálny newsletter